当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 >

2023清包施工合同,菁选3篇(完整)

时间:2023-02-16 19:30:06 来源:网友投稿

清包施工合同1  甲方:______  乙方:______  由甲方承建的变电所工程,因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度,确保甲乙双方下面是小编为大家整理的2023清包施工合同,菁选3篇(完整),供大家参考。

2023清包施工合同,菁选3篇(完整)

清包施工合同1

  甲方:______

  乙方:______

  由甲方承建的变电所工程,因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度,确保甲乙双方的权利和着*等、自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,特订立以下协议,共双方同信定执行。

  一、工程名称:

  变电所工程

  二、工程地点:

  黄骅港

  三、承包方式:

  包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。

  四、工程内容及范围:

  1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子,从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器,管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作,与甲方现场管理人员要密切配合,共同协调各分包单位的工作。

  2、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供),包括塔吊、施工电梯的基础,包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填,地下室施工时抽水及水泵购置,片石垫层、砼垫层,包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。

  3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>,购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护14天,其它养护7天),砌体工程的砌筑。

  4、粗装修工程包括抹灰工程,屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及

  5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等),钢管、扣件的试验费用由乙方负责。

  6、本工程所需的一切机具设备,除配电房以及配电房内的设施外,施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。

  7、本工程确保市级标化工地,如果达不到市级标化标准,在乙方工程款中扣5元/㎡;安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负,一万元以上按甲乙两方比例对分。

  五、施工工期:

  施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前,按甲方与业主的合同规定罚款或奖励,如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的原因工期顺延;

  1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上;

  2、施工地质情况与勘察地质报告不符;

  3、人力不可抗拒;

  4、甲方原因造成的停工待料工期顺延;

  六、结算单位及付款方法:

  1、结算单位为319元/㎡(报价单附后),大写叁佰壹拾玖元人民币每*方米(不含税),乙方提供总结算款的`30@材料发票并具有能汇入款项的银行帐户。

  2、今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。

  3、由甲方或业主分包的配合费,按实结算。

  4、工程结算方法:按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。

  5、付款方法:乙方每月截至上30日按时结算并上报当月完成的工作量,甲方在下月工资15日前支付上月的工程款,主体框架完付出______元/㎡;砌砖完成付款______元/㎡;粗装修工程完万付______元/㎡;工程完工大部分工人退场后付到总承包额的,余款5%待竣工验收后三个月内付清。

  七、双方的权利和义务:

  (一)、甲方责任:

  1、及时拨付工程款;

  2、及时供应合格的原材料;

  3、主导施工进度,协调乙方与各分包单位的关系,有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织*和工程质量低劣的,甲方有权单方中止协议,组织其他施工队伍进场,对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算,如果有返工重做的,一切损失由乙方承担。

  4、处理当地村民干扰的一切因素;

  (二)、乙方责任:

  1、负责施工的安全生产、文明施工,并承担施工安全责任,接受甲方的监督管理,严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的各项规章制度,自觉维护工地秩序,讲究卫生。如有违规行为,甲方有权按规定进行处罚。

  2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工,确保工程质量合格。

  3、由乙方原因造成的质量问题,应条件返工,直至合格为止,并负担返工的经济损失。

  4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。

  5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。

  八、其他:

  1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位,施工进度和质量不能按计划完成,甲方有权组织其他施工队伍进场施工,其费用均在乙方工程款中扣除。

  2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整,待结构中间验收后一个月内归还乙方,不计算。

  3、由甲方责任造成停工七天以上的,甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用,按实际计算;如由乙方责任造成工程的情况,乙方要承担一切的停工损失。

  本协议未尽事宜,双方协商友好解决。

  九、合同份数:

  1、本合同一式四份,甲乙双方各执两份;协议自双方签字盖章后生效,完工后工程款结清后自行失效。

  甲方:______

  乙方:______

  ______年______月______日

清包施工合同2

  总包方: (以下简称甲方)

  清包方: (以下简称乙方)

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在*等公正的情况下签定如下合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程项目:

  二、工程量、 价格

  1、工程量: m2;

  2、单价: 元/m2;

  3、工费: 元。

  三、付款方式

  1、人员进场后,甲方付给乙方 万元;

  2、安装完毕后,甲方付给乙方 万元;

  4、验收合格后,甲方付至乙方合同总价款的95%;

  5、留5%质保金,一年后无质量问题,甲方一次性付清余款给乙方。

  四、设计

  1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套,并负责交底工作;

  2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

  五、材料

  1、乙方负责向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用。;

  2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;

  3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用;

  4、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性;

  5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;

  6、未经甲方许可,乙方不得丢损材料,若发现丢损现象,按材料价格从人工费中扣除。

  六、工期

  1、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日止;工期暂定为 个晴天。

  2、因甲方因素拖延工期顺延,因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。

  七、乙方责任

  1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工,完成建造钢结构工程任务;

  2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修;

  3、乙方应在合同规定的工期内完工,每延期一天扣工程款500元;

  4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素,工期应顺延;

  5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工,施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任;

  6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工;

  7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场;

  8 施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。

  八、维修

  1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修;

  2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(漏水问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;

  3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

  九、合同争议

  1、出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

清包施工合同3

  发包方(简称甲方):_________________________

  承包方(简称乙方):_________________________

  甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、装饰施工地点:_________________________。

  2、住房结构:房型房厅套,施工面积_________*方米。

  3、承包方式:清包工。

  4、工期:自______年__月__日开工,至______年__月__日竣工,工期_____天。

  二、工程价款及结算的约定

  1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):_____________。

  2、工程款付款方式按下列方式支付:

  (1)第一次,合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。

  (2)第二次,施工过程中,工期进度过半,支付工程总造价40%合计_________元。

  (3)第三次,竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。

  (4)工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。

  三、关于材料供应的约定

  1、甲方提供的材料:本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。

  2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  四、关于工程质量及验收的约定

  1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工,保证施工质量,发生施工质量问题,应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。

  3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。

  五、有关安全生产和防火的约定

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障施工人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  六、其它事项

  1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底,同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

  2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付 元违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

  八、纠纷处理方式

  双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。

  九、合同的变更和解除

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

  十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):

  年月日:

  乙方(签章):

  年月日:

推荐访问:

相关推荐