翻建房屋工程施工合同1委任单位:____________________________施工单位:____________________________就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，下面是小编为大家整理的2023年翻建房屋工程施工合同,菁华1篇【完整版】,供大家参考。
翻建房屋工程施工合同1
委任单位:____________________________
施工单位:____________________________
就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称:____________________________________。
二、工程地点:____________________________________。
三、工程项目内容:_________________________________________。
四、工程期限:本工程自___________年_______月____________日至___________年_______月____________日 完工。
五、工程造价为人民币:_______________________元。
六、付款方式:________________(1、2、3)。
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的_____%预付款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的_____%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两_____日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。
七、材料设备
本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造*身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
九、工程质量
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用_____日期为竣工验收_____日 期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式_____份，甲、乙方双方各执_____份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章):_________________________乙方单位(盖章):_________________________
__________________年________月_____________日__________________年________月_____________日
推荐访问: