2023年度保证金合同【10篇】【完整版】

保证金合同1　　本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。　　第一条鉴于甲方与乙方于签署下面是小编为大家整理的2023年度保证金合同【10篇】【完整版】,供大家参考。

保证金合同1

　　本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

　　第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同2

　　质权人(甲方)：********有限公司

　　法定代表人：

　　住所：

　　电话：

　　出质人(乙方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　电话：

　　为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行，保障甲方债权的实现，乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(￥万元)的保证金存入甲方账户。

　　甲方帐号如下：

　　户名：**********有限公司

　　开户行：

　　帐号：

　　乙方所交保证金，甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后，在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。

　　第二条质押担保范围

　　本合同的担保范围为：

　　主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

　　第三条质权的实现

　　一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

　　二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

　　第四条违约责任

　　一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏，甲方有权采取以下一项或多项措施：

　　1.要求乙方限期纠正违约行为;

　　2.要求乙方提供新的担保;

　　3.要求乙方赔偿损失;

　　4.法律许可的其他救济措施。

　　二、如果因乙方原因导致质权未有效设立，或者导致甲方未及时且充分实现质权，甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任，并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

　　第五条合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第(一)种方式解决，在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　(一)向甲方住所地人民法院起诉。

　　(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的"仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第六条合同的生效

　　本合同一式贰份，经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

　　甲方(公章)：

　　负责人或授权代理人(签字)：

　　年 月 日

　　乙方(公章)：

　　负责人或授权代理人(签字)：

　　年 月 日

保证金合同3

　　甲方：

　　法定代表人：

　　注册地址：

　　联系方式：

　　乙方：上海安良资产管理有限公司

　　法定代表人：徐丹

　　注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区） 联系方式：

　　甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜，在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：

　　1. 甲方交付的保证金为:人民币 万元（大写） 万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。

　　户 名： 上海安良资产管理有限公司

　　账 号： 1001357819000009666

　　开户行： 工商银行上海市环球金融中心支行

　　甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。

　　2.保证方式为履约保证金，目的"为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。

　　3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。

　　（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。

　　（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。

　　4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。

　　5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

　　7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。

　　甲方：

　　负责人（或授权代理人）：

　　年 月 日

　　乙方： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日

保证金合同4

　　甲方（采购代理机构）：广州市的*采购中心

　　乙方（供应商）：

　　为方便乙方参与甲方组织的*采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国*采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在*等自愿的"基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条 预存保证金金额，收取，退还

　　1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的*采购项目的诚意保证。

　　2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，()向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

　　3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

　　第二条 预存保证金的使用和管理

　　1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的*采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个*采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

　　4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的*采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5. 甲方必须将预存保证金存放在*门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条 争议解决方式

　　本协议发生争议，由双方协商或由*采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条 协议生效和期限

　　1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：

　　（盖章）

　　乙方：

　　（盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　地 址：

保证金合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。

　　第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条 保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的.%，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条赔偿

　　保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条 争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条 其他

　　本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同6

　　【问】公司签订一份租赁合同，并附有保证金条款，可对方只给了一张盖了章的白条，这样是否妥当？如不妥应该取得何种凭据？

　　【解答】因为保证金不属于经营收入，在会计上是暂时作为其他应收（付）款核算。从原理上说，收取保证金不能开具正式发票，所以只要取得书面凭据就可以作为入账的原始凭证。但由于收付双方都需要进行会计处理，且为了保证双方所持有的.凭证一致，一般采用制式收款收据并以复印纸套写，双方各执一份以便存查和入账，这样也便于在发生争议时作为证据使用。虽然究其本质，在非经营性款项收付方面，收款收据的作用与签字盖章齐全的白条性质、作用类似，但由于白条尤其是没有套写的白条随意性大，没有复件可以比对以及供对方记账，发生争议时难以获取印证证据，较难规范管理。故在问题所述情况下，使用制式的收款收据（这里不是指*门监制的行政事业性收费的专用收据）更为规范和简便，也较符合财务管理要求。

　　实践中，不少地方都明文规定此类收付需使用统一规制的收款收据，禁止使用白条。如浙江省税务机关曾发文规定：“凡我省境内所有企业发生非经营性款项收付时，包括企业内部收付款往来及企业与企业之间非经营性业务往来款项，均须使用统一的收款收据……严禁使用白条或社会上自印的收款收据。”这主要出于税收征管方面的考虑。综合而言，笔者建议在问题所述情况下使用符合规制的收款收据。

　　另据了解，有些地方税务机关出于征管考虑，要求租赁业务中出租方收取保证金时，要开具正式发票并纳税，待退还保证金时可以开红字发票冲减收入。建议就此问题咨询当地主管税务部门。

保证金合同7

　　编号：年字第号

　　甲方（担保人）

　　乙方（借款人）

　　住址：

　　电话：

　　丙方（反担保人）

　　住址：

　　电话：

　　甲方根据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）提供担保，甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。

　　第一条甲方担保的范围、期限、方式

　　1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限 个月。甲方愿就上述借款，为乙方向贷款行提供担保，具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。

　　2、甲方的`保证期间为《借款合同》中约定的主债务（各）履行期届满之日起两年。

　　3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。

　　第二条反担保的方式、范围、期间

　　1、丙方向甲方提供反担保，承担连带保证责任。

　　2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

　　3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。

　　4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方提供抵押反担保，并由甲方与乙方（或第三人）签订《抵押反担保合同》。

　　第三条甲方的追偿权

　　1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。

　　2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。

　　3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）

　　第四条乙方的义务

　　1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务，并提供还款单据给甲方。

　　2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。

　　3、发生下列情形之一，乙方应及时通知甲方：（1）经营机制发生变化，如实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等；（2）涉及重大经济纠纷、诉讼；（3）破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销；（4）法人代表、住所、人事发生重大变化；（5）经营状况恶化，或效益严重滑坡；

　　（6）在经营中出现违法行为。

　　4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰（月），并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。

　　5、乙方应向甲方预交违约保证金 元，乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。

　　6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。

　　7、如出现甲方代偿情况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的赔偿金。

　　第五条其他约定事项

　　第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　第七条本合同由各方签章后生效，不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。

　　第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。

　　甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）

　　法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

　　授权委托人：

　　年 月 日

保证金合同8

　　甲方（采购代理机构）：广州市的*采购中心

　　乙方（供应商）：

　　为方便乙方参与甲方组织的*采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国*采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在*等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条 预存保证金金额，收取，退还

　　1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的*采购项目的"诚意保证。

　　2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，()向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

　　3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

　　第二条 预存保证金的使用和管理

　　1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的*采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个*采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

　　4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的*采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5. 甲方必须将预存保证金存放在*门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条 争议解决方式

　　本协议发生争议，由双方协商或由*采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条 协议生效和期限

　　1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：

　　（盖章）

　　乙方：

　　（盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　地 址：

保证金合同9

　　一、案情简介：

　　20**年2月，小李受聘到北京某汽车运输公司任货车司机一职，月工资为3500元，劳动合同期限为二年，试用期两个月。在试用期内，该公司并没有给小李发放工资，该公司称，要把小李在试用期的工资暂时扣押，待劳动合同期满后在发给小李，小李认为这样不合理，并向本律师咨询

　　二、《劳动合同法》的有关法律规定

　　《劳动合同法》第九条规定：“用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”

　　第八十四条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”

　　第八十四条第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上20**元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　三、法律风险

　　在实践中，有些企业以防偷、防跑、防犯规等等为由在与劳动者签订劳动合同时，收取“押金”、 “保证金”等，如果没有押金，就扣下试用期期间的工资做抵押。其实，这种做法是违反法律的，一旦劳动者向劳动部门投诉，企业是得不偿失。新《劳动合同法》对此做了明确规定，并规定了用人单位违法的处罚措施。 因此，新法实施后，企业在招工时收取押金、扣押证件的，不仅面临行政处罚，还将面临民事赔偿。

　　本案中，小李可与单位进行沟通协商，要求用人单位及时支付暂扣的工资;协商不成，小李可向劳动*门投诉或提起劳动仲裁。

　　劳动合同签订的法律风险防范

　　劳动合同是用人单位和劳动者之间关于确立、变更、终止和解除劳动权利、义务的协议，是维护劳动合同双方当事人合法权益的法律保障和依据。签订劳动合同是稳定劳动关系、减少劳动纠纷的前提和关键。如果处理不当，就会给以后的劳动用工埋下隐患。本文将通过分析劳动合同签订时的四大法律风险，以期为企业依法签订劳动合同、消除隐患提供建议，从而为建立稳定的劳动关系，避免劳动纠纷打下基础。

　　不按照法定形式和时间签订劳动合同的法律风险

　　不按法定形式签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，由此可见，劳动合同的法定形式是书面劳动合同。

　　劳动合同是劳资双方明确权利义务以及解决劳动争议、维护各自合法权益的重要依据，只有以书面的形式固化，企业的主张才能被予以支持和认定，发生争议时企业也才能更容易举证，使纠纷能够顺利解决。在实践中，企业一定要避免陷入这种误区，即不与员工签订劳动合同就可以规避法律的规定，自由处置员工的录用与辞退，而且还可以不缴、少缴税款和社会保险费，即便员工去告，也会因缺乏证据而不了了之。其实不然，原劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》中规定，在用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方的事实劳动关系可参照的凭证包括：(1)支付凭证或记录(职工发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的.“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名

　　表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。其中，(1)、(3)、(4)项的有关凭证的举证责任在用人单位。而且这一通知还规定了用人单位终止事实劳动关系的，也需要支付经济补偿金。因此，即使没有签订劳动合同，企业也很难因此免除相应的责任。根据《劳动合同法》的规定，只要存在劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续，依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起建立。没有劳动合同，劳动者只要向有关部门举报，经查实后，企业仍然要补缴社会保险费，且相关责任人还要接受处罚。

　　另外，如果不签订劳动合同，企业还面临着补偿金风险。根据法律规定，没有签订劳动合同时，用人单位无论何时将其辞退，都需要支付经济补偿金。而如果签订了劳动合同，企业就可以在劳动合同中约定试用期以及严重违纪、给企业造成重大损害等解除条款，及时辞退不符合用工条件的员工而无需支付经济补偿金。

　　不按法定时间签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。此外，对于《劳动合同法》实施之前就已经存在事实劳动关系，没有签订书面劳动合同的，《劳动合同法》第97条第二款规定，应在新法实施之日起1个月内与劳动者签订书面劳动合同。

　　需要特别提醒企业的是，《劳动合同法》实施后，用人单位不按照法定形式在法定时间内与劳动者签订书面劳动合同的，不仅不能规避法律风险，还会增加法律风险。具体而言，企业不在规定时间内签订劳动合同将会面临以下法律风险：

　　第一，支付双倍劳动报酬的风险。《劳动法》规定，用人单位用工故意不订立劳动合同，给劳动者造成损失的要承担赔偿责任。《劳动合同法》对于用人单位不与劳动者订立劳动合同的行为规

　　定了更为严格的制约措施。《劳动合同法》第82条规定，用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

　　第二，自身利益无法得到保护的风险。劳动合同维护的是劳资双方的利益，也是对双方的法律约束。不签订劳动合同，可能对企业更加不利。因为没有劳动合同，劳动者可以不受约束，随时可以走人，这将导致企业内部人员的高流动性，这种流动对企业制度管理、形成企业文化都是致命的，对企业成长与发展更是不利。有些情况下用人单位尤其需要用劳动合同保护自己的利益：一是涉及商业秘密或竟业限制的劳动者，企业通过劳动合同(包括专项协议)的相关条款对其进行约束比较有效，另一种是用人单位出资培训劳动者的，也只有在合同中约定服务期或者签订专项的培训协议，才可以预防和控制劳动者提前离职，防止给企业带来损失。

　　第三，导致无固定期限劳动合同条件成立的风险。《劳动合同法》第14条第三款规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

　　在实践中，企业一定不要以防偷、防跑、防犯规等为由，在与劳动者签订劳动合同时收取“押金”、“保证金”。《劳动合同法》第9条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”此外，原劳动部《关于贯彻执行〈劳动法〉若干问题的意见》第24条也早就明确规定，用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，同*部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。企业还要注意防止被认定为变相收取押金、保证金的行为。比如，试用期内扣发工资，待转正后再补发的行为，就很容易被认定为以扣发工资的形式变相收取保证金。

　　一旦劳动者向劳动部门投诉企业签订合同时收取押金、保证金，企业将得不偿失。《劳动合同法》第84条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　由此可见，企业在与劳动者签订劳动合同时，绝不可以收取押金、扣押证件，否则不但会面临行政罚款、赔偿劳动者损失等法律风险，还将严重损害企业形象和社会声誉。

　　无效劳动合同的法律风险

　　签订一份明确完整、合法合理的劳动合同对于劳动者和企业来说都很重要。如果劳动合同不合法合理，其导致的风险就是劳动合同的效力风险，即劳动合同无效或者可以被撤销。因此，劳动合同签订中的风险防范首先要防范其效力风险。

　　无效劳动合同的原因

　　《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的责任、排除劳动者的权利的;违反法律法规强制性规定的。劳动合同无效的其他情形。具体来说，导致劳动合同无效的原因主要表现为以下几个方面：

　　第一，主体不适格。企业在签订劳动合同时，一定要审查员工是否有相应的劳动权利能力和行为能力。比如，一般情况下员工订立劳动合同必须年满16岁;从事繁重体力劳动或有毒有害工种的，必须年满18岁;招用从事爆破性和煤矿井下瓦斯检验人员，年龄不得低于20岁。如果签订劳动合同时员工不具备相应的签约资格，就会导致劳动合同的无效。

保证金合同10

　　一、什么是施工合同保证金

　　施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

　　二、施工合同保证金有什么作用

　　一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

　　为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。

　　在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在*门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的"返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

　　履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水*等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

保证金合同10篇扩展阅读

——保证金合同10篇

保证金合同1

　　委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方)

　　建设单位：_________(丙方)

　　根据*、*建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：

　　1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。

　　2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。

　　3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

　　4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

　　5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。

　　6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。

　　7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

　　丙方(签章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　附件：

　　建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

　　根据*、*建质[20x]7号和建设厅、财政厅建管[20x]46号文件精神，_________建设的`_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

　　开户行：_________(盖章)

　　专户帐号：______________

　　经办人：_________(签字)

　　_________年_________月_________日

保证金合同2

　　出质人（甲方）：组织机构代码证号：

　　住所：邮政编码：法定代表人（负责人）：

　　传真：电话：

　　质权人（乙方）：

　　住所：邮政编码：法定代表人（负责人）：

　　传真：电话：

　　出质人（以下简称甲方）：质权人（以下简称乙方）：

　　为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号为的《》(以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条担保方式

　　甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。

　　甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

　　第二条保证金专户

　　甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写）的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

　　保证金专户名称：保证金专户账号：

　　若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。

　　第三条担保范围

　　债权本金（大写）及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

　　当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。

　　第四条保证金担保的存续期间

　　保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

　　第五条被担保的主合同的变更

　　甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：

　　（一）延长债务履行期限；

　　（二）增加债权本金金额。

　　第六条合同效力的独立性

　　本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。

　　第七条质押担保的连续性

　　本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的"影响。

　　第八条孳息的收取

　　在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）

　　第九条担保权利的实现

　　发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直接划收相应款项：

　　（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；

　　（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。

　　甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将提供其他乙方认可的担保。

　　第十条违约及处理

　　甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。

　　第十一条双方约定的其他条款：

　　第十二条合同争议解决方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：

　　向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　第十三条合同的生效本合同满足以下条件后生效：

　　（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；

　　（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。

　　第十四条本合同一式份。甲方持份，乙方持份。

　　第十五条声明条款

　　一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。

　　二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

　　三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　四、甲方有权签署本合同。

　　甲方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月日

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月日

保证金合同3

　　甲方（采购代理机构）：广州市的*采购中心

　　乙方（供应商）：

　　为方便乙方参与甲方组织的*采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国*采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在*等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条 预存保证金金额，收取，退还

　　1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的*采购项目的诚意保证。

　　2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，()向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

　　3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

　　第二条 预存保证金的使用和管理

　　1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的*采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的.具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个*采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

　　4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的*采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5. 甲方必须将预存保证金存放在*门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条 争议解决方式

　　本协议发生争议，由双方协商或由*采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条 协议生效和期限

　　1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：

　　（盖章）

　　乙方：

　　（盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　地 址：

保证金合同4

　　(一)签订劳动合同不得收取抵押金

　　劳动部《关于印发〈关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见〉的"通知》(劳部发[1995]309号)

　　用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、*部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)和劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发[1994]118号文件中的有关规定请示”的复函》(劳办发[1994]256号)的规定，由*部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。

　　附一：劳动部、*部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)

　　企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，*部门、劳动监察机构应责令企业立即退还职工本人。

　　附二：劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发

　　[1994]118号文件中有关规定的请示”的复函》(劳办发[1994]256号)

　　当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人*等、自愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳动部、*部、全国总工会曾于今年三月联合发出了《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发〔1994]118号)，对制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取抵押金(品)的，劳动行政部门应责令企业立即退还给职工本人。

　　(二)经济合同不同于劳动合同

　　用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济合同、承包合同不得代替劳动合同。

　　劳动部办公厅、国家经贸委办公厅《对〈关于用人单位要求在职职工缴纳抵押性钱款或股金的做法应否制止的请示〉的复函》(劳办发[1995]150号)

　　至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营管理人员、实行公司制企业的董事会成员除外)。否则，由此引发的劳动争议，按照《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》规定处理。

　　(三)录用人员时不得收取的费用

　　用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。

保证金合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证甲方招投标活动的顺利进行，甲乙双方就交纳投标保证金事项，达成一致意见，并签订如下条款，以供双方遵守：

　　一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动，乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元（大写：万元）。

　　二、乙方如在竞标中中标，甲方应向其签发中标确认书，甲方在七日内全额退还投标保证金，并按*人民银行同期贷款利率支付资金利息。

　　三、乙方如在竞标中未中标，甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，并支付利息，利息的计算方法如下：

　　1、如甲方在七日内全额退还保证金，应以乙方缴纳的保证金总额为基数，按*人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

　　2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按*人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

　　四、乙方如在竞标中中标后，甲方无正当理由取消乙方的中标资格，甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金，并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的.投标保证金总额的50%，作为违约赔偿金。

　　五、如果甲方组织的招投标活动，在乙方交纳保证金后六个月仍未结束，甲方应在六个月期满的次日，将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方，并按*人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

　　如果甲方六个月期满后，没有全额退还乙方保证金，甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数，并按*人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方，利随本清。

　　六、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方单位公章：

　　甲方参加人员：

　　乙方：

　　联系电话：

保证金合同6

　　一、案情简介：

　　20**年2月，小李受聘到北京某汽车运输公司任货车司机一职，月工资为3500元，劳动合同期限为二年，试用期两个月。在试用期内，该公司并没有给小李发放工资，该公司称，要把小李在试用期的工资暂时扣押，待劳动合同期满后在发给小李，小李认为这样不合理，并向本律师咨询

　　二、《劳动合同法》的有关法律规定

　　《劳动合同法》第九条规定：“用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”

　　第八十四条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”

　　第八十四条第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上20**元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　三、法律风险

　　在实践中，有些企业以防偷、防跑、防犯规等等为由在与劳动者签订劳动合同时，收取“押金”、 “保证金”等，如果没有押金，就扣下试用期期间的工资做抵押。其实，这种做法是违反法律的，一旦劳动者向劳动部门投诉，企业是得不偿失。新《劳动合同法》对此做了明确规定，并规定了用人单位违法的处罚措施。 因此，新法实施后，企业在招工时收取押金、扣押证件的，不仅面临行政处罚，还将面临民事赔偿。

　　本案中，小李可与单位进行沟通协商，要求用人单位及时支付暂扣的`工资;协商不成，小李可向劳动*门投诉或提起劳动仲裁。

　　劳动合同签订的法律风险防范

　　劳动合同是用人单位和劳动者之间关于确立、变更、终止和解除劳动权利、义务的协议，是维护劳动合同双方当事人合法权益的法律保障和依据。签订劳动合同是稳定劳动关系、减少劳动纠纷的前提和关键。如果处理不当，就会给以后的劳动用工埋下隐患。本文将通过分析劳动合同签订时的四大法律风险，以期为企业依法签订劳动合同、消除隐患提供建议，从而为建立稳定的劳动关系，避免劳动纠纷打下基础。

　　不按照法定形式和时间签订劳动合同的法律风险

　　不按法定形式签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，由此可见，劳动合同的法定形式是书面劳动合同。

　　劳动合同是劳资双方明确权利义务以及解决劳动争议、维护各自合法权益的重要依据，只有以书面的形式固化，企业的主张才能被予以支持和认定，发生争议时企业也才能更容易举证，使纠纷能够顺利解决。在实践中，企业一定要避免陷入这种误区，即不与员工签订劳动合同就可以规避法律的规定，自由处置员工的录用与辞退，而且还可以不缴、少缴税款和社会保险费，即便员工去告，也会因缺乏证据而不了了之。其实不然，原劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》中规定，在用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方的事实劳动关系可参照的凭证包括：(1)支付凭证或记录(职工发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名

　　表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。其中，(1)、(3)、(4)项的有关凭证的举证责任在用人单位。而且这一通知还规定了用人单位终止事实劳动关系的，也需要支付经济补偿金。因此，即使没有签订劳动合同，企业也很难因此免除相应的责任。根据《劳动合同法》的规定，只要存在劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续，依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起建立。没有劳动合同，劳动者只要向有关部门举报，经查实后，企业仍然要补缴社会保险费，且相关责任人还要接受处罚。

　　另外，如果不签订劳动合同，企业还面临着补偿金风险。根据法律规定，没有签订劳动合同时，用人单位无论何时将其辞退，都需要支付经济补偿金。而如果签订了劳动合同，企业就可以在劳动合同中约定试用期以及严重违纪、给企业造成重大损害等解除条款，及时辞退不符合用工条件的员工而无需支付经济补偿金。

　　不按法定时间签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。此外，对于《劳动合同法》实施之前就已经存在事实劳动关系，没有签订书面劳动合同的，《劳动合同法》第97条第二款规定，应在新法实施之日起1个月内与劳动者签订书面劳动合同。

　　需要特别提醒企业的是，《劳动合同法》实施后，用人单位不按照法定形式在法定时间内与劳动者签订书面劳动合同的，不仅不能规避法律风险，还会增加法律风险。具体而言，企业不在规定时间内签订劳动合同将会面临以下法律风险：

　　第一，支付双倍劳动报酬的风险。《劳动法》规定，用人单位用工故意不订立劳动合同，给劳动者造成损失的要承担赔偿责任。《劳动合同法》对于用人单位不与劳动者订立劳动合同的行为规

　　定了更为严格的制约措施。《劳动合同法》第82条规定，用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

　　第二，自身利益无法得到保护的风险。劳动合同维护的是劳资双方的利益，也是对双方的法律约束。不签订劳动合同，可能对企业更加不利。因为没有劳动合同，劳动者可以不受约束，随时可以走人，这将导致企业内部人员的高流动性，这种流动对企业制度管理、形成企业文化都是致命的，对企业成长与发展更是不利。有些情况下用人单位尤其需要用劳动合同保护自己的利益：一是涉及商业秘密或竟业限制的劳动者，企业通过劳动合同(包括专项协议)的相关条款对其进行约束比较有效，另一种是用人单位出资培训劳动者的，也只有在合同中约定服务期或者签订专项的培训协议，才可以预防和控制劳动者提前离职，防止给企业带来损失。

　　第三，导致无固定期限劳动合同条件成立的风险。《劳动合同法》第14条第三款规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

　　在实践中，企业一定不要以防偷、防跑、防犯规等为由，在与劳动者签订劳动合同时收取“押金”、“保证金”。《劳动合同法》第9条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”此外，原劳动部《关于贯彻执行〈劳动法〉若干问题的意见》第24条也早就明确规定，用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，同*部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。企业还要注意防止被认定为变相收取押金、保证金的行为。比如，试用期内扣发工资，待转正后再补发的行为，就很容易被认定为以扣发工资的形式变相收取保证金。

　　一旦劳动者向劳动部门投诉企业签订合同时收取押金、保证金，企业将得不偿失。《劳动合同法》第84条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　由此可见，企业在与劳动者签订劳动合同时，绝不可以收取押金、扣押证件，否则不但会面临行政罚款、赔偿劳动者损失等法律风险，还将严重损害企业形象和社会声誉。

　　无效劳动合同的法律风险

　　签订一份明确完整、合法合理的劳动合同对于劳动者和企业来说都很重要。如果劳动合同不合法合理，其导致的风险就是劳动合同的效力风险，即劳动合同无效或者可以被撤销。因此，劳动合同签订中的风险防范首先要防范其效力风险。

　　无效劳动合同的原因

　　《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的责任、排除劳动者的权利的;违反法律法规强制性规定的。劳动合同无效的其他情形。具体来说，导致劳动合同无效的原因主要表现为以下几个方面：

　　第一，主体不适格。企业在签订劳动合同时，一定要审查员工是否有相应的劳动权利能力和行为能力。比如，一般情况下员工订立劳动合同必须年满16岁;从事繁重体力劳动或有毒有害工种的，必须年满18岁;招用从事爆破性和煤矿井下瓦斯检验人员，年龄不得低于20岁。如果签订劳动合同时员工不具备相应的签约资格，就会导致劳动合同的无效。

保证金合同7

　　甲方： （出租方）身份证号码：

　　乙方： （求租方）身份证号码：

　　双方就乙方租赁甲方房屋一事，经协商达成如下协议：

　　第一条 出租房屋的坐落位置、面积以及其他情况

　　1、本合同所出租房屋坐落在 号（该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充）

　　2、房屋的建筑面积___*方米、使用面积___*方米。（该房屋租赁合同和协议不足部分可以补充）

　　3、所出租房屋的房屋产权编号：_________ 。

　　第二条 房屋内部的装修情况及主要设备

　　（该房屋租赁合同和协议需要写明内的装修情况及主要设备设备情况，如：房屋为简易装修，其内无设备） 店里所有设备的使用权归乙方所有，甲方不得借任何理由停止乙方的使用权。

　　第三条 房屋租赁的期限

　　租赁期限为年。从20**年___ 月___ 日起至20**年___月___日。

　　租赁期限届满前30天，如乙方需要继续承租，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签合同。

　　租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。（该房屋租赁合同和协议租赁的租赁情况至少为一年，具体情况可以适当变通）

　　第四条 租金及其交纳方式

　　第五条 房屋修缮和装修

　　甲方应保证房屋符合合同约定的使用用途，保证正常的水电天然气供应，如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等对乙方正常使用房屋具有影响的情形，甲方应在接到乙方通知的7天之内予以解决。否则乙方有权提前解除合同，并有权要求甲方支付违约金。 乙方在使用过程中，不得擅自改变房屋的结构和装修情况，否则视为违约，应向甲方支付违约金。 （该房屋租房合同和协议规定如果人为的破坏由求租房负责维修）

　　第六条 房屋出卖

　　租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续租赁，直至租赁期间届满。

　　（该房屋租赁合同和协议规定如果甲方紧急需要出卖房屋，具体解决办法可以协商）

　　第七条 违约责任

　　1、租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。

　　1）擅自将房屋转租、转让、转借的"；2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；

　　3）拖欠租金。

　　第八条 优先承租权

　　租赁期间届满后，如甲方继续出租房屋，则乙方在同等条件下享有优先承租权。如租赁期间届满后，乙方确实无法找到房屋，甲方应给予一个月的宽限期，宽限期的房租与约定的房租一样。

　　第九条 合同自双方签字之日起生效。 一式贰份，双方各执壹份。

　　第十条 房屋产权证复印件、甲乙方双方身份证的复印件为本合同附件。附随合同之后。 出租方： 电话

　　求租方： 电话

　　年 月 日

保证金合同8

　　工程名称：

　　甲方：

　　乙方（施工）：

　　甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

　　1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

　　3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的"工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。

　　5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

　　6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

　　7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

　　本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　签订地点：签订日期：

保证金合同9

　　借款合同

　　合同编号：

　　签约地点：

　　贷款方：

　　借款方：

　　担保方：

　　借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘

　　请 作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 借款方为了 的需要，现申请向贷款方借款 人民币（币种） 元(大写)：。

　　第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为日 。借款时间以对应日为准(即借款日与还款日都在利息计算范围内)。

　　第三条 借款和还款期限

　　1、借款时间共_ __天 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、还款期限如下： 还款时间为 年 月 日。 （请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）

　　3：付息方式：借款利率为日 提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

　　第四条担保条款

　　1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

　　2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务 本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

　　3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。

　　第五条 各方权利与义务

　　1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查）。

　　2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

　　3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

　　4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

　　5、担保方承担保证责任后，有权向债务人（借款人）追偿。

　　第六条 违约责任

　　1、借款方的违约责任

　　A、借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。

　　B、借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。

　　合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

　　C、如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

　　D、借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

　　2、贷款方的`违约责任

　　贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

　　第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

　　第八条其他

　　本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

　　本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）各留存一份。

　　贷款方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　电话号码：

　　借款方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　电话号码：

　　担保方：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　电话号码：

保证金合同10

　　一、案情简介：

　　20**年2月，小李受聘到北京某汽车运输公司任货车司机一职，月工资为3500元，劳动合同期限为二年，试用期两个月。在试用期内，该公司并没有给小李发放工资，该公司称，要把小李在试用期的工资暂时扣押，待劳动合同期满后在发给小李，小李认为这样不合理，并向本律师咨询

　　二、《劳动合同法》的有关法律规定

　　《劳动合同法》第九条规定：“用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”

　　第八十四条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”

　　第八十四条第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上20**元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　三、法律风险

　　在实践中，有些企业以防偷、防跑、防犯规等等为由在与劳动者签订劳动合同时，收取“押金”、 “保证金”等，如果没有押金，就扣下试用期期间的工资做抵押。其实，这种做法是违反法律的，一旦劳动者向劳动部门投诉，企业是得不偿失。新《劳动合同法》对此做了明确规定，并规定了用人单位违法的处罚措施。 因此，新法实施后，企业在招工时收取押金、扣押证件的，不仅面临行政处罚，还将面临民事赔偿。

　　本案中，小李可与单位进行沟通协商，要求用人单位及时支付暂扣的工资;协商不成，小李可向劳动*门投诉或提起劳动仲裁。

　　劳动合同签订的法律风险防范

　　劳动合同是用人单位和劳动者之间关于确立、变更、终止和解除劳动权利、义务的协议，是维护劳动合同双方当事人合法权益的法律保障和依据。签订劳动合同是稳定劳动关系、减少劳动纠纷的前提和关键。如果处理不当，就会给以后的劳动用工埋下隐患。本文将通过分析劳动合同签订时的四大法律风险，以期为企业依法签订劳动合同、消除隐患提供建议，从而为建立稳定的劳动关系，避免劳动纠纷打下基础。

　　不按照法定形式和时间签订劳动合同的法律风险

　　不按法定形式签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，由此可见，劳动合同的法定形式是书面劳动合同。

　　劳动合同是劳资双方明确权利义务以及解决劳动争议、维护各自合法权益的重要依据，只有以书面的形式固化，企业的主张才能被予以支持和认定，发生争议时企业也才能更容易举证，使纠纷能够顺利解决。在实践中，企业一定要避免陷入这种误区，即不与员工签订劳动合同就可以规避法律的规定，自由处置员工的录用与辞退，而且还可以不缴、少缴税款和社会保险费，即便员工去告，也会因缺乏证据而不了了之。其实不然，原劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》中规定，在用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方的事实劳动关系可参照的凭证包括：(1)支付凭证或记录(职工发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名

　　表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。其中，(1)、(3)、(4)项的有关凭证的`举证责任在用人单位。而且这一通知还规定了用人单位终止事实劳动关系的，也需要支付经济补偿金。因此，即使没有签订劳动合同，企业也很难因此免除相应的责任。根据《劳动合同法》的规定，只要存在劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续，依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起建立。没有劳动合同，劳动者只要向有关部门举报，经查实后，企业仍然要补缴社会保险费，且相关责任人还要接受处罚。

　　另外，如果不签订劳动合同，企业还面临着补偿金风险。根据法律规定，没有签订劳动合同时，用人单位无论何时将其辞退，都需要支付经济补偿金。而如果签订了劳动合同，企业就可以在劳动合同中约定试用期以及严重违纪、给企业造成重大损害等解除条款，及时辞退不符合用工条件的员工而无需支付经济补偿金。

　　不按法定时间签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。此外，对于《劳动合同法》实施之前就已经存在事实劳动关系，没有签订书面劳动合同的，《劳动合同法》第97条第二款规定，应在新法实施之日起1个月内与劳动者签订书面劳动合同。

　　需要特别提醒企业的是，《劳动合同法》实施后，用人单位不按照法定形式在法定时间内与劳动者签订书面劳动合同的，不仅不能规避法律风险，还会增加法律风险。具体而言，企业不在规定时间内签订劳动合同将会面临以下法律风险：

　　第一，支付双倍劳动报酬的风险。《劳动法》规定，用人单位用工故意不订立劳动合同，给劳动者造成损失的要承担赔偿责任。《劳动合同法》对于用人单位不与劳动者订立劳动合同的行为规

　　定了更为严格的制约措施。《劳动合同法》第82条规定，用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

　　第二，自身利益无法得到保护的风险。劳动合同维护的是劳资双方的利益，也是对双方的法律约束。不签订劳动合同，可能对企业更加不利。因为没有劳动合同，劳动者可以不受约束，随时可以走人，这将导致企业内部人员的高流动性，这种流动对企业制度管理、形成企业文化都是致命的，对企业成长与发展更是不利。有些情况下用人单位尤其需要用劳动合同保护自己的利益：一是涉及商业秘密或竟业限制的劳动者，企业通过劳动合同(包括专项协议)的相关条款对其进行约束比较有效，另一种是用人单位出资培训劳动者的，也只有在合同中约定服务期或者签订专项的培训协议，才可以预防和控制劳动者提前离职，防止给企业带来损失。

　　第三，导致无固定期限劳动合同条件成立的风险。《劳动合同法》第14条第三款规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

　　在实践中，企业一定不要以防偷、防跑、防犯规等为由，在与劳动者签订劳动合同时收取“押金”、“保证金”。《劳动合同法》第9条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”此外，原劳动部《关于贯彻执行〈劳动法〉若干问题的意见》第24条也早就明确规定，用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，同*部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。企业还要注意防止被认定为变相收取押金、保证金的行为。比如，试用期内扣发工资，待转正后再补发的行为，就很容易被认定为以扣发工资的形式变相收取保证金。

　　一旦劳动者向劳动部门投诉企业签订合同时收取押金、保证金，企业将得不偿失。《劳动合同法》第84条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　由此可见，企业在与劳动者签订劳动合同时，绝不可以收取押金、扣押证件，否则不但会面临行政罚款、赔偿劳动者损失等法律风险，还将严重损害企业形象和社会声誉。

　　无效劳动合同的法律风险

　　签订一份明确完整、合法合理的劳动合同对于劳动者和企业来说都很重要。如果劳动合同不合法合理，其导致的风险就是劳动合同的效力风险，即劳动合同无效或者可以被撤销。因此，劳动合同签订中的风险防范首先要防范其效力风险。

　　无效劳动合同的原因

　　《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的责任、排除劳动者的权利的;违反法律法规强制性规定的。劳动合同无效的其他情形。具体来说，导致劳动合同无效的原因主要表现为以下几个方面：

　　第一，主体不适格。企业在签订劳动合同时，一定要审查员工是否有相应的劳动权利能力和行为能力。比如，一般情况下员工订立劳动合同必须年满16岁;从事繁重体力劳动或有毒有害工种的，必须年满18岁;招用从事爆破性和煤矿井下瓦斯检验人员，年龄不得低于20岁。如果签订劳动合同时员工不具备相应的签约资格，就会导致劳动合同的无效。

——保证金合同10篇

保证金合同1

　　出质人（甲方）： 组织机构代码证号：

　　住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：

　　传真： 电话：

　　质权人（乙方）：

　　住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：

　　传真： 电话：

　　出质人（以下简称甲方）： 质权人（以下简称乙方）：

　　为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的《 》(以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 担保方式

　　甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。

　　甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

　　第二条 保证金专户

　　甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写） 的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

　　保证金专户名称：保证金专户账号：

　　若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。

　　第三条 担保范围

　　债权本金（大写） 及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的.有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

　　当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。

　　第四条 保证金担保的存续期间

　　保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

　　第五条 被担保的主合同的变更

　　甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：

　　（一）延长债务履行期限；

　　（二）增加债权本金金额。

　　第六条 合同效力的独立性

　　本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。

　　第七条 质押担保的连续性

　　本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。

　　第八条孳息的收取

　　在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）

　　第九条 担保权利的实现

　　发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直接划收相应款项：

　　（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；

　　（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。

　　甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将提供其他乙方认可的担保。

　　第十条 违约及处理

　　甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。

　　第十一条 双方约定的其他条款：

　　第十二条 合同争议解决方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：

　　向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　第十三条 合同的生效 本合同满足以下条件后生效：

　　（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；

　　（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。

　　第十四条 本合同一式 份。甲方持 份，乙方持 份。

　　第十五条 声明条款

　　一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。

　　二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

　　三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　四、甲方有权签署本合同。

　　甲方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年 月 日

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月 日

保证金合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商， 双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

　　一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

　　二、 甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

　　三、 授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

　　四、 乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的"（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

　　五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币） 贰万 （以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

　　六、 如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

　　1. 在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　2. 在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

　　八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人：负责人：

　　日期： 日期：

保证金合同3

　　甲方（采购代理机构）：广州市的*采购中心

　　乙方（供应商）：

　　为方便乙方参与甲方组织的*采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国*采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在*等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：

　　第一条 预存保证金金额，收取，退还

　　1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的*采购项目的诚意保证。

　　2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，()向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

　　3.办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的"利息全部上缴广州市财政。

　　第二条 预存保证金的使用和管理

　　1. 除采购文件另有规定外，"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的*采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

　　2. 个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。

　　3. 乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个*采购项目之前及时补足，否则，乙方的"预存保证金卡"失效。

　　4. "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的*采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。

　　5. 甲方必须将预存保证金存放在*门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。

　　第三条 争议解决方式

　　本协议发生争议，由双方协商或由*采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　第四条 协议生效和期限

　　1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。XX年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。

　　2.在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。

　　3.在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。

　　4.本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：

　　（盖章）

　　乙方：

　　（盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　法定代表人：

　　（签字或盖章）

　　地 址：

保证金合同4

　　一、案情简介：

　　20**年2月，小李受聘到北京某汽车运输公司任货车司机一职，月工资为3500元，劳动合同期限为二年，试用期两个月。在试用期内，该公司并没有给小李发放工资，该公司称，要把小李在试用期的工资暂时扣押，待劳动合同期满后在发给小李，小李认为这样不合理，并向本律师咨询

　　二、《劳动合同法》的有关法律规定

　　《劳动合同法》第九条规定：“用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”

　　第八十四条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”

　　第八十四条第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上20**元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　三、法律风险

　　在实践中，有些企业以防偷、防跑、防犯规等等为由在与劳动者签订劳动合同时，收取“押金”、 “保证金”等，如果没有押金，就扣下试用期期间的工资做抵押。其实，这种做法是违反法律的，一旦劳动者向劳动部门投诉，企业是得不偿失。新《劳动合同法》对此做了明确规定，并规定了用人单位违法的处罚措施。 因此，新法实施后，企业在招工时收取押金、扣押证件的，不仅面临行政处罚，还将面临民事赔偿。

　　本案中，小李可与单位进行沟通协商，要求用人单位及时支付暂扣的工资;协商不成，小李可向劳动*门投诉或提起劳动仲裁。

　　劳动合同签订的法律风险防范

　　劳动合同是用人单位和劳动者之间关于确立、变更、终止和解除劳动权利、义务的协议，是维护劳动合同双方当事人合法权益的法律保障和依据。签订劳动合同是稳定劳动关系、减少劳动纠纷的前提和关键。如果处理不当，就会给以后的劳动用工埋下隐患。本文将通过分析劳动合同签订时的四大法律风险，以期为企业依法签订劳动合同、消除隐患提供建议，从而为建立稳定的劳动关系，避免劳动纠纷打下基础。

　　不按照法定形式和时间签订劳动合同的法律风险

　　不按法定形式签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，由此可见，劳动合同的法定形式是书面劳动合同。

　　劳动合同是劳资双方明确权利义务以及解决劳动争议、维护各自合法权益的重要依据，只有以书面的形式固化，企业的主张才能被予以支持和认定，发生争议时企业也才能更容易举证，使纠纷能够顺利解决。在实践中，企业一定要避免陷入这种误区，即不与员工签订劳动合同就可以规避法律的规定，自由处置员工的录用与辞退，而且还可以不缴、少缴税款和社会保险费，即便员工去告，也会因缺乏证据而不了了之。其实不然，原劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》中规定，在用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方的事实劳动关系可参照的凭证包括：(1)支付凭证或记录(职工发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名

　　表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。其中，(1)、(3)、(4)项的有关凭证的举证责任在用人单位。而且这一通知还规定了用人单位终止事实劳动关系的，也需要支付经济补偿金。因此，即使没有签订劳动合同，企业也很难因此免除相应的责任。根据《劳动合同法》的规定，只要存在劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续，依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起建立。没有劳动合同，劳动者只要向有关部门举报，经查实后，企业仍然要补缴社会保险费，且相关责任人还要接受处罚。

　　另外，如果不签订劳动合同，企业还面临着补偿金风险。根据法律规定，没有签订劳动合同时，用人单位无论何时将其辞退，都需要支付经济补偿金。而如果签订了劳动合同，企业就可以在劳动合同中约定试用期以及严重违纪、给企业造成重大损害等解除条款，及时辞退不符合用工条件的员工而无需支付经济补偿金。

　　不按法定时间签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。此外，对于《劳动合同法》实施之前就已经存在事实劳动关系，没有签订书面劳动合同的，《劳动合同法》第97条第二款规定，应在新法实施之日起1个月内与劳动者签订书面劳动合同。

　　需要特别提醒企业的是，《劳动合同法》实施后，用人单位不按照法定形式在法定时间内与劳动者签订书面劳动合同的，不仅不能规避法律风险，还会增加法律风险。具体而言，企业不在规定时间内签订劳动合同将会面临以下法律风险：

　　第一，支付双倍劳动报酬的风险。《劳动法》规定，用人单位用工故意不订立劳动合同，给劳动者造成损失的要承担赔偿责任。《劳动合同法》对于用人单位不与劳动者订立劳动合同的行为规

　　定了更为严格的制约措施。《劳动合同法》第82条规定，用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

　　第二，自身利益无法得到保护的风险。劳动合同维护的.是劳资双方的利益，也是对双方的法律约束。不签订劳动合同，可能对企业更加不利。因为没有劳动合同，劳动者可以不受约束，随时可以走人，这将导致企业内部人员的高流动性，这种流动对企业制度管理、形成企业文化都是致命的，对企业成长与发展更是不利。有些情况下用人单位尤其需要用劳动合同保护自己的利益：一是涉及商业秘密或竟业限制的劳动者，企业通过劳动合同(包括专项协议)的相关条款对其进行约束比较有效，另一种是用人单位出资培训劳动者的，也只有在合同中约定服务期或者签订专项的培训协议，才可以预防和控制劳动者提前离职，防止给企业带来损失。

　　第三，导致无固定期限劳动合同条件成立的风险。《劳动合同法》第14条第三款规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

　　在实践中，企业一定不要以防偷、防跑、防犯规等为由，在与劳动者签订劳动合同时收取“押金”、“保证金”。《劳动合同法》第9条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”此外，原劳动部《关于贯彻执行〈劳动法〉若干问题的意见》第24条也早就明确规定，用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，同*部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。企业还要注意防止被认定为变相收取押金、保证金的行为。比如，试用期内扣发工资，待转正后再补发的行为，就很容易被认定为以扣发工资的形式变相收取保证金。

　　一旦劳动者向劳动部门投诉企业签订合同时收取押金、保证金，企业将得不偿失。《劳动合同法》第84条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　由此可见，企业在与劳动者签订劳动合同时，绝不可以收取押金、扣押证件，否则不但会面临行政罚款、赔偿劳动者损失等法律风险，还将严重损害企业形象和社会声誉。

　　无效劳动合同的法律风险

　　签订一份明确完整、合法合理的劳动合同对于劳动者和企业来说都很重要。如果劳动合同不合法合理，其导致的风险就是劳动合同的效力风险，即劳动合同无效或者可以被撤销。因此，劳动合同签订中的风险防范首先要防范其效力风险。

　　无效劳动合同的原因

　　《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的责任、排除劳动者的权利的;违反法律法规强制性规定的。劳动合同无效的其他情形。具体来说，导致劳动合同无效的原因主要表现为以下几个方面：

　　第一，主体不适格。企业在签订劳动合同时，一定要审查员工是否有相应的劳动权利能力和行为能力。比如，一般情况下员工订立劳动合同必须年满16岁;从事繁重体力劳动或有毒有害工种的，必须年满18岁;招用从事爆破性和煤矿井下瓦斯检验人员，年龄不得低于20岁。如果签订劳动合同时员工不具备相应的签约资格，就会导致劳动合同的无效。

保证金合同5

　　出质人（甲方）： 组织机构代码证号：

　　住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：

　　传真： 电话：

　　质权人（乙方）：

　　住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：

　　传真： 电话：

　　出质人（以下简称甲方）： 质权人（以下简称乙方）：

　　为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的《 》(以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 担保方式

　　甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。

　　甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

　　第二条 保证金专户

　　甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写） 的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

　　保证金专户名称：保证金专户账号：

　　若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。

　　第三条 担保范围

　　债权本金（大写） 及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

　　当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。

　　第四条 保证金担保的存续期间

　　保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

　　第五条 被担保的主合同的变更

　　甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：

　　（一）延长债务履行期限；

　　（二）增加债权本金金额。

　　第六条 合同效力的独立性

　　本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。

　　第七条 质押担保的"连续性

　　本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。

　　第八条孳息的收取

　　在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）

　　第九条 担保权利的实现

　　发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直接划收相应款项：

　　（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；

　　（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。

　　甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将提供其他乙方认可的担保。

　　第十条 违约及处理

　　甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。

　　第十一条 双方约定的其他条款：

　　第十二条 合同争议解决方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：

　　向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　第十三条 合同的生效 本合同满足以下条件后生效：

　　（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；

　　（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。

　　第十四条 本合同一式 份。甲方持 份，乙方持 份。

　　第十五条 声明条款

　　一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。

　　二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

　　三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　四、甲方有权签署本合同。

　　甲方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年 月 日

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月 日

保证金合同6

　　一、案情简介：

　　20**年2月，小李受聘到北京某汽车运输公司任货车司机一职，月工资为3500元，劳动合同期限为二年，试用期两个月。在试用期内，该公司并没有给小李发放工资，该公司称，要把小李在试用期的工资暂时扣押，待劳动合同期满后在发给小李，小李认为这样不合理，并向本律师咨询

　　二、《劳动合同法》的有关法律规定

　　《劳动合同法》第九条规定：“用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”

　　第八十四条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”

　　第八十四条第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上20**元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　三、法律风险

　　在实践中，有些企业以防偷、防跑、防犯规等等为由在与劳动者签订劳动合同时，收取“押金”、 “保证金”等，如果没有押金，就扣下试用期期间的工资做抵押。其实，这种做法是违反法律的，一旦劳动者向劳动部门投诉，企业是得不偿失。新《劳动合同法》对此做了明确规定，并规定了用人单位违法的处罚措施。 因此，新法实施后，企业在招工时收取押金、扣押证件的，不仅面临行政处罚，还将面临民事赔偿。

　　本案中，小李可与单位进行沟通协商，要求用人单位及时支付暂扣的工资;协商不成，小李可向劳动*门投诉或提起劳动仲裁。

　　劳动合同签订的法律风险防范

　　劳动合同是用人单位和劳动者之间关于确立、变更、终止和解除劳动权利、义务的协议，是维护劳动合同双方当事人合法权益的法律保障和依据。签订劳动合同是稳定劳动关系、减少劳动纠纷的前提和关键。如果处理不当，就会给以后的劳动用工埋下隐患。本文将通过分析劳动合同签订时的四大法律风险，以期为企业依法签订劳动合同、消除隐患提供建议，从而为建立稳定的劳动关系，避免劳动纠纷打下基础。

　　不按照法定形式和时间签订劳动合同的法律风险

　　不按法定形式签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，由此可见，劳动合同的法定形式是书面劳动合同。

　　劳动合同是劳资双方明确权利义务以及解决劳动争议、维护各自合法权益的重要依据，只有以书面的形式固化，企业的主张才能被予以支持和认定，发生争议时企业也才能更容易举证，使纠纷能够顺利解决。在实践中，企业一定要避免陷入这种误区，即不与员工签订劳动合同就可以规避法律的规定，自由处置员工的录用与辞退，而且还可以不缴、少缴税款和社会保险费，即便员工去告，也会因缺乏证据而不了了之。其实不然，原劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》中规定，在用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方的事实劳动关系可参照的凭证包括：(1)支付凭证或记录(职工发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名

　　表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。其中，(1)、(3)、(4)项的有关凭证的举证责任在用人单位。而且这一通知还规定了用人单位终止事实劳动关系的，也需要支付经济补偿金。因此，即使没有签订劳动合同，企业也很难因此免除相应的责任。根据《劳动合同法》的规定，只要存在劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续，依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起建立。没有劳动合同，劳动者只要向有关部门举报，经查实后，企业仍然要补缴社会保险费，且相关责任人还要接受处罚。

　　另外，如果不签订劳动合同，企业还面临着补偿金风险。根据法律规定，没有签订劳动合同时，用人单位无论何时将其辞退，都需要支付经济补偿金。而如果签订了劳动合同，企业就可以在劳动合同中约定试用期以及严重违纪、给企业造成重大损害等解除条款，及时辞退不符合用工条件的员工而无需支付经济补偿金。

　　不按法定时间签订的风险

　　《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。此外，对于《劳动合同法》实施之前就已经存在事实劳动关系，没有签订书面劳动合同的，《劳动合同法》第97条第二款规定，应在新法实施之日起1个月内与劳动者签订书面劳动合同。

　　需要特别提醒企业的是，《劳动合同法》实施后，用人单位不按照法定形式在法定时间内与劳动者签订书面劳动合同的，不仅不能规避法律风险，还会增加法律风险。具体而言，企业不在规定时间内签订劳动合同将会面临以下法律风险：

　　第一，支付双倍劳动报酬的风险。《劳动法》规定，用人单位用工故意不订立劳动合同，给劳动者造成损失的要承担赔偿责任。《劳动合同法》对于用人单位不与劳动者订立劳动合同的行为规

　　定了更为严格的制约措施。《劳动合同法》第82条规定，用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

　　第二，自身利益无法得到保护的风险。劳动合同维护的是劳资双方的利益，也是对双方的法律约束。不签订劳动合同，可能对企业更加不利。因为没有劳动合同，劳动者可以不受约束，随时可以走人，这将导致企业内部人员的高流动性，这种流动对企业制度管理、形成企业文化都是致命的，对企业成长与发展更是不利。有些情况下用人单位尤其需要用劳动合同保护自己的利益：一是涉及商业秘密或竟业限制的劳动者，企业通过劳动合同(包括专项协议)的相关条款对其进行约束比较有效，另一种是用人单位出资培训劳动者的，也只有在合同中约定服务期或者签订专项的培训协议，才可以预防和控制劳动者提前离职，防止给企业带来损失。

　　第三，导致无固定期限劳动合同条件成立的风险。《劳动合同法》第14条第三款规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

　　在实践中，企业一定不要以防偷、防跑、防犯规等为由，在与劳动者签订劳动合同时收取“押金”、“保证金”。《劳动合同法》第9条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”此外，原劳动部《关于贯彻执行〈劳动法〉若干问题的意见》第24条也早就明确规定，用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，同*部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。企业还要注意防止被认定为变相收取押金、保证金的行为。比如，试用期内扣发工资，待转正后再补发的行为，就很容易被认定为以扣发工资的形式变相收取保证金。

　　一旦劳动者向劳动部门投诉企业签订合同时收取押金、保证金，企业将得不偿失。《劳动合同法》第84条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”

　　由此可见，企业在与劳动者签订劳动合同时，绝不可以收取押金、扣押证件，否则不但会面临行政罚款、赔偿劳动者损失等法律风险，还将严重损害企业形象和社会声誉。

　　无效劳动合同的法律风险

　　签订一份明确完整、合法合理的.劳动合同对于劳动者和企业来说都很重要。如果劳动合同不合法合理，其导致的风险就是劳动合同的效力风险，即劳动合同无效或者可以被撤销。因此，劳动合同签订中的风险防范首先要防范其效力风险。

　　无效劳动合同的原因

　　《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的责任、排除劳动者的权利的;违反法律法规强制性规定的。劳动合同无效的其他情形。具体来说，导致劳动合同无效的原因主要表现为以下几个方面：

　　第一，主体不适格。企业在签订劳动合同时，一定要审查员工是否有相应的劳动权利能力和行为能力。比如，一般情况下员工订立劳动合同必须年满16岁;从事繁重体力劳动或有毒有害工种的，必须年满18岁;招用从事爆破性和煤矿井下瓦斯检验人员，年龄不得低于20岁。如果签订劳动合同时员工不具备相应的签约资格，就会导致劳动合同的无效。

保证金合同7

　　本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经*等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的`《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

　　第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

　　同相关约定退还保证金给乙方。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同8

　　工程名称：

　　甲方：

　　乙方（施工）：

　　甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：

　　1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

　　2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

　　3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的"工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

　　4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的因素外）。

　　5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

　　6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

　　7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

　　本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　签订地点：签订日期：

保证金合同9

　　出质人（甲方）： 组织机构代码证号：

　　住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：

　　传真： 电话：

　　质权人（乙方）：

　　住所： 邮政编码： 法定代表人（负责人）：

　　传真： 电话：

　　出质人（以下简称甲方）： 质权人（以下简称乙方）：

　　为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的《 》(以下称主合同)的履行，保障乙方债权的实现，经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权（附股东会或股东大会决议），甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 担保方式

　　甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保，并办理登记止付手续（保证金利息按照同档次活期存款利率执行，并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分，作为乙方提供不可撤销担保责任）。

　　甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

　　第二条 保证金专户

　　甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币（大写） 的保证金存入其在乙方开立的保证金专户，视为保证金交付乙方，质权设立。保证金担保存续期间，甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

　　保证金专户名称：保证金专户账号：

　　若担保范围涉及多笔债权，保证金专户账号明细见本合同第三条中的`“保证金质押清单”。

　　第三条 担保范围

　　债权本金（大写） 及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　若担保范围涉及多笔债权，债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

　　当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。

　　第四条 保证金担保的存续期间

　　保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

　　第五条 被担保的主合同的变更

　　甲方确认，乙方与债务人协议变更主合同条款的，视为已征得甲方事先同意，甲方担保责任不因此而减免，但以下两种情况除外：

　　（一）延长债务履行期限；

　　（二）增加债权本金金额。

　　第六条 合同效力的独立性

　　本合同的效力独立于主合同，主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效，则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。

　　第七条 质押担保的连续性

　　本合同项下的担保义务具有连续性，质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。

　　第八条孳息的收取

　　在质押期间内，乙方有权依法收取质押标的所生孳息。收取的孳息在优先充抵收取孳息的费用后存入保证金账户作为质押物。）

　　第九条 担保权利的实现

　　发生下列情况之一的，甲方同意乙方有权从其在乙方开立的保证金专户中直接划收相应款项：

　　（一）主合同项下全部或部分债务本金或利息履行期限届满，乙方未受清偿的；

　　（二）根据主合同的约定乙方可以提前实现债权的其他情形。

　　甲方承诺，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，甲方将提供其他乙方认可的担保。

　　第十条 违约及处理

　　甲方同意，如本合同约定的保证金账户被司法机关或其他有权机关冻结，而甲方未提供其他乙方认可的担保的，乙方有权从甲方在贵州省农村信用社联合社所辖县（市、区）农村信用合作联社（农村合作银行）开立的账户中划收任何币种的相应款项，本条约定视同划收的授权文件。

　　第十一条 双方约定的其他条款：

　　第十二条 合同争议解决方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下方式解决：

　　向乙方所在地的人民法院起诉。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　第十三条 合同的生效 本合同满足以下条件后生效：

　　（一）本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签章并加盖公章（如甲方为自然人的，则其仅须签字）及乙方负责人或授权代理人签章并加盖公章；

　　（二）甲方按本合同第六条约定的时间和金额将保证金存入其在乙方开立的保证金专户。

　　第十四条 本合同一式 份。甲方持 份，乙方持 份。

　　第十五条 声明条款

　　一、乙方已经就本合同向甲方做了相应的条款说明。

　　二、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。

　　三、甲方已阅读本合同所有条款，并特别注意了本合同字体划线的条款。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　四、甲方有权签署本合同。

　　甲方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年 月 日

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（负责人）或授权代理人（签章）：

　　年月 日

保证金合同10

　　一、什么是施工合同保证金

　　施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

　　二、施工合同保证金有什么作用

　　一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的"或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

　　为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。

　　在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在*门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

　　履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水*等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

——承包保证金合同

承包保证金合同1

　　发包方：

　　承包方：

　　X X 市 X X X X有限公司(发包方)与 (承包方)经协商一致，且经X X 市 X X X X有限公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。

　　第一章总则

　　第一条、承包经营期间，公司独立核算、依法纳税，自主经营，自负盈亏.财政，税收渠不变.

　　第二条、承包经营期间，承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。

　　第二章承包的期限，方式和主要指标

　　第三条、承包内容：_________。

　　第四条、承包经营期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月________日止，共_________年。

　　第五条、承包形式：税后承包金(递增)包干。

　　第六条、承包方上交承包金数额：承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算，即：_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。

　　第七条、承包经营风险担保方式：风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

　　第八条、企业留利部分：生产发展基金_________%，福利基金_________%，奖励基金_________%。

　　第九条、主要经济技术指标：

　　1、通过清产核资，发包时，被承包企业的总资产为_________元人民币，其中固定资产为_________元人民币，流动资金为_________元人民币;

　　2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元，其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。

　　3、企业资产的维护：设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。

　　4、闲置资产的处理办法：_________。

　　5、新产品开发_________项，主要新产品是_________。

　　6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。

　　第十条、承包经营前企业的亏损和、或债务的处理：______________________________________________________。

　　第三章承包方的权利与义务

　　承包方在承包期间应享有的权利

　　第十一条、承包经营期间，承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人，行使总经理的职权。

　　第十二条、承包方在承包期间，对本公司享有自主、独立的的经营权。

　　体具体权利如下:

　　1、有权聘任副总经理和各部门经理，组成本公司的领导机构，并报股东会备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体.

　　2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。

　　3、有权根据实际需要购置新设备和资产。

　　第十三条、承包方有权根据本合同规定取得其应得的合法收入.

　　第十四条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

　　承包方的义务

　　承包方在承包期间应尽义务如下:

　　1、必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税，费等.

　　2、在承包期间，应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外)，.

　　第十五条、承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款

　　第四章发包方的权利与义务

　　第十六条、发包方的权利:

　　1、有权维护公司利益不受损害。

　　2、有权监督本公司的经营范围。

　　3、对本公司有财务监督权。

　　第十七条、发包方的义务:

　　1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。

　　2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。

　　3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

　　第五章承包方的收入

　　第十八条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。

　　第六章合同的变更，解除或终止

　　第十九条本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同仍然有效。

　　第二十条本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

　　第二十一条发包方如违反本合同规定，干扰承包方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。

　　第二十二条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时，须发包，承包双方协商一致，可以变更或解除合同。

　　第二十三条本合同规定的承包期满，发包承包双方的权利，义务履行完毕后，本合同自行终止。

　　第二十四条本合同期满三十日以前，承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字，承包方方可离职。

　　第七章违约责任

　　第二十五条发包，承包双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行的应负违约责任。

　　第二十六条发包方如违反本合同第二十一条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的 %作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。

　　第八章附则

　　第二十七条承包方如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包方另行推选或指派承包经营者，经发包方认定，继续履行本合同。

　　第二十八条在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。

　　第二十九条发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。

　　第三十条本合同期满后，如本公司承包经营，且承包方履行本合同情况良好，承包方在同等条件下有优先再承包的权利。

　　第三十一条本合同由双方签字盖章后生效。

　　第三十二条本合同正本二份，发包方，承包方各执一份。

　　第三十三条本合同适用*法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，双方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　发包方(盖章)：

　　承包方(盖章)：

　　年 月 日

——保证金申请书10篇

保证金申请书1

广西科联招标中心桂林分部：

　　我公司于20**年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目（项目编号：GXZC20**—J1—20**9—KL）A分标的招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。

　　申请人：

　　20**年x月x日

保证金申请书2

　　一、工程质量保证金申请书怎么写?

　　****x股份有限公司**分行：

　　我公司于年月日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。

　　质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于年月日验收合格。按合同规定，该项目质保期至年月日已满，现申请支付。

　　施工单位：

　　申请日期：

　　二、建设工程质量保证金管理办法

　　第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《*办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。

　　第二条本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。

　　缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

　　第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

　　(一)保证金预留、返还方式;

　　(二)保证金预留比例、期限;

　　(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;

　　(四)缺陷责任期的期限及计算方式;

　　(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;

　　(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;

　　(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

　　第四条缺陷责任期内，实行国库集中支付的*投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他*投资项目，保证金可以预留在*门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

　　社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

　　第五条推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。

　　第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

　　采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

　　第七条发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

　　第八条缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

　　第九条缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

　　由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

　　第十条缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

　　第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

　　第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

　　第十三条建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。

　　第十四条本办法由住房城乡*、*负责解释。

　　第十五条本办法自20**年x月x日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质[20**]295号)同时废止。

　　需要简单记述申请退还的质保金是由于具体的哪个工程项目预留的质保金，且需要表明对方已经逾期为归还。按照工程质保金管理把那的规定，这里指的逾期是指，超过质保期仍未归还，若在申请后，对方仍不退还，可以申请法律诉求。

保证金申请书3

******x公司：

　　根据贵公司与我公司** 年 x月签订的《**x工程》合同，合同编号：******，我公司已完成合同约定的项目工作，于****年**月**日通过竣工验收。现根据合同条款第**x条之约定，保证期**个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：** 元，最终本工程结算金额为人民币：￥** 元，其中：已支付工程结算款￥ **元，扣留结算额5%的.合同质量保证金(计人民币￥ **元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：**x (￥** 元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　申请人：**x

　　20**年x月x日

保证金申请书4

XXXXXXX公司：

　　根据贵公司与我公司 年 月签订的《XXX工程》合同，合同

　　编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的.项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为人民币：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥ 元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写： (￥ 元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人： **x

　　20**年x月x日

保证金申请书5

　　一、退保证金申请书怎么写

　　XX县*采购招投标交易中心：

　　我公司于200X年XX月XX日参加XXX项目招投标，交纳保证金XXX元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退至以下帐号，请予办理。

　　户名：

　　开户银行：

　　帐号：

　　联系电话：

　　投标人：

　　年月日

　　二、投标保证金比例

　　投标保证金是为了保护买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，买方在因投标人的行为受到损害时可根据规定没收投标人的投标保证金。根据规定，投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过投标总价的百分之二。

　　七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》：

　　第三十七条招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

　　投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，投标保证金有效期应和投标有效期一致。

　　投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。

　　投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

　　《中华人民共和国招标投标法实施条例》

　　第二十六条招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

　　三、不退还投标保证金的.情形有哪些

　　(1)投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

　　(2)中标人在规定期限内未能：

　　(a)根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正；

　　(b)根据规定提交履约保证金。对于未中标的单位建设方应退回投标保证金根据规定，投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分。

　　未中标人的投标保证金，将在买方与中标人签订合同后的5个工作日内退还。但是，下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

　　1、投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

　　2、中标人在规定期限内未能：

　　(1)根据投标人按规定签订合同或按规定接受对错误的修正；

　　(2)根据招标文件规定未提交履约保证金。

　　3、投标人采用不正当的手段骗取中标。

保证金申请书6

　　一、履约保证金退还申请书

　　洗衣机的生产已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元。（附缴交单据复印件）

　　如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投诉的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的监督。

　　施工单位（签章）项目经理（签字）

　　施工单位负责人（签字）监理单位意见

　　总监理工程师（签字）建设单位意见

　　（法人代表签字）

　　日期：

　　二、履约保证金的收取主体是什么

　　法律法规对履约保证金交付给谁没有明确规定。从表面上看，履约保证金与合同履行密切相关，似乎应该由采购人收取，但这是片面的。*采购具有公共政策功能，政策功能的`体现应是全方位、具体的，包括对履约保证金的管理，集中采购机构不能让履约保证金变成采购人手中可以任意处置中标人的武器。

　　其实采购人不恰当地使用履约保证金的情况时有所见，如以履约保证金作为要挟条件，迫使中标人增添或改变部分合同内容，以履约保证金抵合同预付款，合同执行完毕后履约保证金迟迟不退还或被占用。从这个角度上说，履约保证金应由集中采购机构收取，从而保持操作的连贯性、一致性，集中采购机构作为中间方，能站在公正立场上正确处理履约问题，同时也便于对采购人与供应商进行有效控制，维护双方的合法权益。

　　三、履约保证金有哪些作用

　　第一，更为适应建筑业市场的特点。建设工程项目是由建设单位投资，承建商负责建设施工。由于建设项目都是先订合同后施工，每个项目的投资对建设单位来讲，都具有风险性，选择好承建商就是极为关键的一个市场运作环节，建设单位不仅必须对中标的承建商的资信有深刻的了解和足够的信心，同时要有相应的措施和手段，证明承建商具有良好的资信和雄厚的实力，以适应建筑业先签合同后施工的特点，实行履约保证金制度，将这种举措法制化，可以增强建设单位对承建商的信任度，减少投资方的风险，为双方的合作打下良好的基础。

　　第二，可以保证招标承建商市场运作的规范化，杜绝不合理的压价竞标。在建筑市场招投标运作中，有些承建商为了中标，在投标时把造价压到成本以下，中标后，在施工时以增项、洽商等手段．大幅度增加造价。这种不正当竞争导致建设单位错误地选择和确定承建商，排挤了规范化运作的承建商。实行履约保证金制度后，中标的承建商如果不按合同的造价执行，建设单位可以另外选择承建商，履约保证金不退还原中标的承建商，用作补偿招标单位另选承建商的费用损失，这样就可以制约和预防投标单位压价欺骗招标人，扰乱建筑业市场。

　　第三，有利于维护合同的法律效力，保证合同的正常履行。建设工程合同的执行过程是一个相当长的时间区间，需要承建商严格按照合同条款履行承担的义务，才能按工期、质量要求完成建设任务+也就对承建商的工程实施进行监督和制约。履约保证金是招标单位对中标承建商极为有力的约束条件，有利于建设单位、监理单位对承建商实施有效的监督与控制，防止承建商采取以次充好、偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水*，促使承建商认真履行合同。

　　第四，有利于我国建筑业市场同国际市场接轨。履约保证金是国际建筑市场运作的一个惯例，世行指南和亚行准则都有相应规定，国际咨询工程师联合会制定的《土木建筑工程合同条件》中也有明确的履约保证金规定。实行履约保证金制度，可以利用国际上的有关规定，保护国内投资者的利益，使我国建筑业市场同国际市场在相关规定上同步，为我国更好的参与国际大竞争做出贡献。

　　第五，有利于规范整个建筑业市场管理，促使建设工程向信誉、质量好的承建商集中，我国从事工程施工的企业过多，企业实力普遍较弱，特别是在80年代建筑市场极速膨胀时，大量的小企业纷纷成立，其工程运作能力极为低下。随着我国建筑业市场趋于*稳，市场竞争将更加激烈，需要有相应的制度淘汰一批落后的承建商，以求建筑业市场供求基本*衡。通过履约保证金制度，银行、保险等金融机构可以给施工力量强、工程质量有保证、市场信誉好的承建商提供担保，促使工程向这些企业集中，实力极弱、运作不规范的承建商在市场中的占有率就会下降，最终达到整体行业科学、规范经营运作的目的。

保证金申请书7

　　申请人的基本情况：

　　申请事由：要求退还保证金。

　　事实与理由 ：

　　因公司业务量减少，没有多少收入，员工工资也是老板掏自己个人腰包发放的，现在得支付取暖费，但公司实在是拿不出那么多钱，想把原先入住现在的"办公场所时缴纳的保证金暂时退还用一下，估计明年6月份，公司经济能好些，想到时候就还保证金。谢谢支持!

　　呈

　　申请人(公司)：

　　日期：

保证金申请书8

XXXXXXX公司：

　　根据贵公司与我公司 年 月签订的《XXX工程》合同，合同

　　编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的`项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为人民币：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥ 元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写： (￥ 元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人： **x

　　20**年x月x日

保证金申请书9

X公司：

　　根据贵公司与我公司20**年XX月签订的《工程》合同，合同编号：XXXXX，我公司已完成合同约定的项目工作，于20**年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：XXX元，最终本工程结算金额为人民币：￥ XXX元，其中：已支付工程结算款￥ XX元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥ XX元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：(￥XXX元)。

　　申请单位(加盖公司印章)：

　　申请人：

　　20**年x月x日

保证金申请书10

******x公司：

　　根据贵公司与我公司 年 月签订的《**x工程》合同，合同编号：******，我公司已完成合同约定的`项目工作，于20**年**月**日通过竣工验收。现根据合同条款第**x条之约定，保证期**个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为人民币：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金（计人民币￥ 元）。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写： （￥ 元）。

　　申请单位（加盖公司印章）：

　　申请人： **x

　　20**年**月**日

——代理保证金合同3篇

代理保证金合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

　　一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

　　二、甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

　　三、授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

　　四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

　　五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币）贰万（以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

　　六、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

　　1.在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　2.在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

　　八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人：负责人：

　　日期： 日期：

代理保证金合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商， 双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

　　一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

　　二、 甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

　　三、 授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

　　四、 乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

　　五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币） 贰万 （以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

　　六、 如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

　　1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

　　七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

　　八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人：负责人：

　　日期： 日期：

——合同保证金 (菁华4篇)

合同保证金1

甲方：

法定代表人：

注册地址：

联系方式：

乙方：上海安良资产管理有限公司

法定代表人：徐丹

注册地址：上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室（上海裕安经济小区） 联系方式：

甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的`有限合伙企业支付保证金事宜，在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：

1. 甲方交付的保证金为:人民币  万元（大写）  万元（小写），以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。乙方在收到款项后，需在一个工作日内向甲方出具收据。

户  名： 上海安良资产管理有限公司

账  号： 1001357819000009666

开户行： 工商银行上海市环球金融中心支行

甲方向乙方足额缴纳保证金后，乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴，以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。

2.保证方式为履约保证金，目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。

3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。

（1）甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议，则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。

（2）因发生不可抗力等客观因素，致使乙方未能参与芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业项目投资的，乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。

4.本协议未尽事项，甲乙双方协商解决。

5.本协议履行过程中发生的相关争议，甲乙双方协商解决，协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。

7. 本合同一式份，具有相同法律效力。甲方执份，乙方执份。

甲方：

负责人（或授权代理人）：

年  月  日

乙方： 法定代表人（或授权代理人）： 年月日

合同保证金2

甲方：

乙方：

一、经甲乙双方协商，自愿共同遵守常州市《*采购诚信保证金管理暂行办法》（以下简称暂行办法），并签订诚信保证金合同。

二、甲方设立诚信保证金账户，乙方自愿从本单位账户缴纳诚信保证金壹万元至甲方指定账户。

三、甲方负责诚信保证金的审查、登记、签订合同、发放《诚信保证金证书》及按规定使用、处理、退还等日常管理工作。

四、乙方按《暂行规定》要求，带给办理诚信保证金的相关资料，并保证所带给资料的真实有效。

五、乙方缴纳诚信保证金，与甲方签订合同并取得《诚信保证金证书》后，在有效期内，参加甲方组织相关项目的*采购活动，享受《暂行规定》规定的相关待遇。若采购项目要求的投标保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。中标后诚信保证金自动转为履约保证金，若采购项目要求的履约保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。违反《暂行规定》相关规定，愿意理解相关部门的处理。

六、乙方账户信息发生变更后须及时通知甲方备案。

七、诚信保证金期限一年，自______年______月______日至______年______月______日，不计利息。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方盖章签订后生效，至期满时终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

负责人（签字）：法定代表人（签字）：

订立日期：______年____月____日

合同保证金3

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

三、授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币）贰万（以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

六、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

1、在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

2、在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

负责人：

日期：

乙方：

负责人：

日期：

合同保证金4

借款合同

合同编号：

签约地点：

贷款方：

借款方：

担保方：

借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘请___作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 借款方为了___的需要，现申请向贷款方借款人民币（币种）___元(大写)：。

第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为__日。借款时间以对应日为准(即借款日与还款日都在利息计算范围内)。

第三条 借款和还款期限

1、借款时间共___天，自__年__月__日起至__年__月__日止。

2、还款期限如下：还款时间为___年__月__日。（请于还款日16：00时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）

3：付息方式：借款利率为__日提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

第四条担保条款

1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务、本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

3、担保费用：借款人按照贷款额元的__%向担保人缴纳担保费用。

第五条 各方权利与义务

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查）。

2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的\\\\\\\\\\\\\\\"，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

5、担保方承担保证责任后，有权向债务人（借款人）追偿。

第六条 违约责任

1、借款方的违约责任

A、借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5%罚息。

B、借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5%要求借款方支付违约金。

合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

C、如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

D、借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

2、贷款方的违约责任

贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

第八条其他

本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）各留存一份。

贷款方：       借款方：       担保方：

法定代表人：法定代表人：法定代表人：

身份证号：   身份证号：    身份证号：

电话号码：   电话号码：    电话号码：

——保证金担保合同 (菁华2篇)

保证金担保合同1

合同编号：

签约地点：

贷款方：

借款方：

担保方：

借款方为进行生产(或经营活动)，向贷款方申请借款，并聘请 作为担保人，贷款方已审查批准，经三方(或双方协商)，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 借款方为了 的需要，现申请向贷款方借款 人民币(币种) 元(大写)。

第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为日 .借款时间以对应日为准(即借款日与还款日都在利息计算范围内)

第三条 借款和还款期限

1、借款时间共_ __天 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。

借款保证金

2、还款期限如下： 还款时间为 年 月 日。 (请于还款日16：时之前将应还借款打入贷款方指定帐户)

3、付息方式：借款利率为日 提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

第四条担保条款

1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务 本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。

第五条 各方权利与义务

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动(贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查)

2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

5、担保方承担保证责任后，有权向债务人(借款人)追偿。

第六条 违约责任

1、借款方的违约责任

借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。

借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。

合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

2、贷款方的违约责任

贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

第八条其他

本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份;合同副本一式，报送等有关单位(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)各留存一份。

贷款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

借款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

担保方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

保证金担保合同2

合同编号：

签约地点：

贷款方：

借款方：

担保方：

借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并聘请 作为担保人，贷款方已审查批准，经三方（或双方协商），特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 借款方为了 的需要，现申请向贷款方借款 人民币（币种） 元（大写）。

第二条 借款利率：本合同所涉借款利率为日 .借款时间以对应日为准（即借款日与还款日都在利息计算范围内）

第三条 借款和还款期限

1、借款时间共_ __天 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。

借款保证金

2、还款期限如下： 还款时间为 年 月 日。 （请于还款日16：时之前将应还借款打入贷款方指定帐户）

3、付息方式：借款利率为日 提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

第四条担保条款

1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务 本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

3、担保费用：借款人按照贷款额元的 ﹪向担保人缴纳担保费用。

第五条 各方权利与义务

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动（贷款方有权利审查借款方指定用款账户现金流动情况，乙方必须无条件配合甲方的审查）

2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

5、担保方承担保证责任后，有权向债务人（借款人）追偿。

第六条 违约责任

1、借款方的违约责任

借款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。

借款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。

合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

如借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

2、贷款方的违约责任

贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

第八条其他

本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份；合同副本一式，报送等有关单位（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）各留存一份。

贷款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

借款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

担保方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

保证金合同10篇（扩展8）

——公司保证金合同模板 (菁华1篇)

公司保证金合同模板1

在(20XX)皖03民终346号马XX、安徽XX公司等建设工程施工合同纠纷上诉案中，安徽省蚌埠市中级人民法院认为，原告马XX与被告XX公司之间的合同系转包合同而无效，合同自始没有法律约束力；在双方未达成合意的情况下，XX公司应当返马XX缴纳的400万履约保证金，并承担该履约保证金占用期间的利息，起算时点为被告XX公司收到履约保证金的收据次日。

值得一提的是，尽管请求支付履约保证金利息不受当事人约定与否的影响，但若当事人不主张，法院不得主动判决支付利息。在()新32民终777号图尔荪托合提加XX、江苏XX公司等建设工程施工合同纠纷上诉案中，***尔自治区和田地区中级人民法院认定，盐城XX与张XX、张XX与加XX之间签订的合同均属转包合同而无效，加XX向张XX缴纳的履约保证金应予返还。但是该案中，原告加XX仅主张欠付工程款的利息而未主张履约保证金的利息，因此法院仅判决被告张XX返还相应的履约保证金。

履约保证金利息支付标准

对利息的支付标准、起算点，本文认为可以参照《最高人民法院关审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》[⑥]（法释〔〕25号）第二十六条、第二十七条有关欠付工程价款利息计付标准及时间的规定处理。若当事人对履约保证金计付标准及付款时间有约定的按照约定；未约定或约定不明的则可以按照*人民银行同期贷款利率或*人民银行授权全国银行同业间拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）确定计息；付款时间“建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”此外，合同被认定无效后承包人请求发包人返还履约保证金，而发包人无正当理由迟延返还的，应当支付迟延返还履约保证金的利息。

在()最高法民终1075号XX公司、黑龙江XX公司等建设工程施工合同纠纷上诉案中，最高院认可黑龙江省高院一审的判决：履约保证金作为承包人履行合同的一种特殊担保，旨在督促承包人积极履行合同义务。《建设工程施工合同》虽然无效，但有关履约保证金条款的约定仍可参照适用，履约保证金到期之日，热力公司应当向XX公司全额返还；利息起算日为应还款之日的次日，按照*人民银行同期同类贷款利率标准计算。

总结综上所述，本文认为在建设工程合同无效的情况下，支付履约保证金一方可主张不当得利返还请求权而要求收取方返还履约保证金，同时可要求其返还基履约保证金而生的法定孳息，即按照*人民银行同期贷款利率或*人民银行授权全国银行同业间拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息的相关规定。

[①]《中华人民共和国民法典》，发文字号为*令第四十五号，年1月1日正式实施，现行有效。

[②]参见王XX：《浅议工程建设施工合同中逾期付款“利息”的法律性质》，载《施工企业管理》，20XX年第2期。

[③]参见崔XX：《论利息之债》，载《中州学刊》，20XX年第1期。

[④]参见崔XX：《论利息之债》，载《中州学刊》，20XX年第1期。

[⑤]王XX：《不当得利》（第2版），年，北京：北京大学出版社，第247页。

[⑥]《最高人民法院关审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，发文字号为法释〔〕25号，年1月1日正式施行，现行有效。

——装修履约保证金合同 (菁华1篇)

装修履约保证金合同1

甲方：

乙方 ：

根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就)项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议 ：

一、甲方交由乙方承包施工的范围为 ：玻璃幕墙，建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。

二、为甲乙双方更好合作，乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户，乙方缴纳的履约保证金全额到账，以到账时间为准，本“框架协议”生效。

三、履约保证金的返还方式 ：

1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37。5%，即叁佰万元整;

2、在第一次拔付工程款时，甲方向乙方无息返还履约保证金的25%，即贰佰万元整;

3、在第二次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12。5%，即壹佰万元整;

4、在第三次拔付工程款时，无息返还履约保证金的12。5%，即壹佰万元整;

5、竣工验收合格后，无息返还余下的12。5%的履约保证金，即壹佰万元整。

四、工程计价 ：本合同暂定金额9500万元，最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单，依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500- )和《建设工程工程量清单计价定额》( )及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行，规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。

五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价，其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》*均价为准。

六、支付框架协议 ：

1、本工程工期为180天。进场后，每二个月为一个支付周期，每个周期拔付已完工程量价款的70%;

2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的.85%;

3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%;

4、剩余3%的工程款作为质保金，保修期为一年，待保修期满无违反合同条款且无质量问题，保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款;此协议签订后，乙方进场时间不晚 20**年3月31日。如在20**年3月31日前现场不能达到乙方进场的要求，乙方有权解除合同，甲方应立即退还履约保证金，同时需以履约保证金为基数，按照*人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金，违约金从保证金到账之日起计算;如乙方未提出解除合同，甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位，除按以上违约责任赔偿外，还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。

七、本框架协议一式两份，双方各持一份。

甲方(盖章) ：______乙方(盖章) ：_____

法定代表人 ：_____法定代表人 ：_____

委托代理人(签字) ：_____委托代理人(签字) ：_____

签订时间 ：_______年_______月_______日

推荐访问:保证金 合同 保证金合同【10篇】 保证金合同1 保证金合同范本