付款保证书1 1、乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供（货物/服务），该批货物（服务）总价为元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称合同；下面是小编为大家整理的付款保证书【10篇】（完整文档）,供大家参考。
付款保证书1
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的"款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书2
供方（甲方）：
需方（乙方）：
兹有乙方购买甲方钢材， 吨，货款金额（小写） ，（大写） 。乙方作出如下保证：
1、乙方确认已收悉的货物明细为：
2、上述货物乙方保证自供货之日起（年月日前）付清货款，逾期的，每日支付未付清货款金额 的.违约金。
3、如乙方违约，乙方同意甲方向甲方住所地人民法院提起起诉，并赔偿甲方因追索欠款而发生的诉讼费、交通费等相关损失、费用。
4、此保证书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，双方签字或者盖章后立即生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
负责人或经办人（签字）： 负责人或经办人（签字）：
年 月 日 年 月 日
付款保证书3
甲方：
乙方：
鉴于： 保 证 书
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（RMB元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称“未付款项”），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称“还款时间表”）载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期 第二期 第三期
截止日
还款金额
延期合计
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称“延期款项”），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称“再次逾期款项”）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：XXX股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书4
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性*、越级*或其它恶性的事件；
3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的.情形。
法定代表人签字（签字）：
投标单位名称（章）：
20** 年3月15 日
付款保证书5
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性*、越级*或其它恶性的事件；
3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
法定代表人签字（签字）：
投标单位名称（章）：
20** 年3月15 日
付款保证书6
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的"一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书7
先生们：
根据上述合同中合同条件第60.6款的规定，_____（以下称‘承包人）应向业主支付一笔金额为____大写为_______的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。
我方___（银行或金融机构）受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主____（业主名称）支付数额不超过___（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。
我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。
签章：____
银行人金融机构名称：____
地址：________________
付款保证书8
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书9
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的`截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书10
甲方：
乙方：
鉴于： 保 证 书
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（RMB元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称“未付款项”），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称“还款时间表”）载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期 第二期 第三期
截止日
还款金额
延期合计
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称“延期款项”），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称“再次逾期款项”）每日应支付%的`逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：XXX股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书10篇扩展阅读
付款保证书10篇（扩展1）
——付款保证书10篇
付款保证书1
甲方：
乙方：
鉴于： 保 证 书
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（RMB元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称“未付款项”），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称“还款时间表”）载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期 第二期 第三期
截止日
还款金额
延期合计
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称“延期款项”），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的.金额（以下简称“再次逾期款项”）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：XXX股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书2
本公司为确保在该项目务工的农民工的"合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性*、越级*或其它恶性的事件；
3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
法定代表人签字（签字）：
投标单位名称（章）：
20** 年3月15 日
付款保证书3
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的"再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书4
甲方：
乙方：
鉴于： 保 证 书
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（RMB元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称“未付款项”），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称“还款时间表”）载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期 第二期 第三期
截止日
还款金额
延期合计
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的.款项（以下简称“延期款项”），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称“再次逾期款项”）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：XXX股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书5
甲方：
乙方：
鉴于： 保 证 书
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（RMB元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称“未付款项”），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称“还款时间表”）载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期 第二期 第三期
截止日
还款金额
延期合计
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称“延期款项”），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称“再次逾期款项”）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的`计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：XXX股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书6
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性*、越级*或其它恶性的事件；
3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
法定代表人签字（签字）：
投标单位名称（章）：
20** 年3月15 日
付款保证书7
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的"一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书8
保证书
本人保证 不会再向贵司要求支付以上款项。否则，由此产生的一切责任及纠纷由本人承担。贵司有权要求本人全额返还已支付的款项，并有权要求本人按上述已付款的30%支付赔偿金，造成贵司其他损失的，本人承担赔偿其他损失。
保证人：
日期：
付款保证书9
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性*、越级*或其它恶性的事件；
3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的"情形。
法定代表人签字（签字）：
投标单位名称（章）：
20** 年3月15 日
付款保证书10
（公司名）**x公司，
今我司（公司名）有限公司销售贵司(产品名)，型号为XXXX（备注信息），全部车款共计人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元整），我司承诺该车全部货款将于4月3日前按照约定打入贵司指定收款账户。
特此承诺！
XXXX
付款保证书10篇（扩展2）
——付款保证书10篇
付款保证书1
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的"再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书2
甲方：
乙方：
鉴于： 保 证 书
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（RMB元）。该合同甲方编号为，乙方编号为，该合同以下简称“合同”；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称“未付款项”），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称“还款时间表”）载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期 第二期 第三期
截止日
还款金额
延期合计
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的.款项（以下简称“延期款项”），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称“再次逾期款项”）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：XXX股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书3
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的`金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书4
保证书
本人保证 不会再向贵司要求支付以上款项。否则，由此产生的一切责任及纠纷由本人承担。贵司有权要求本人全额返还已支付的款项，并有权要求本人按上述已付款的30%支付赔偿金，造成贵司其他损失的，本人承担赔偿其他损失。
保证人：
日期：
付款保证书5
本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由（工程所在地）建设局、 劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性*、越级*或其它恶性的事件；
3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。
4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的"情形。
法定代表人签字（签字）：
投标单位名称（章）：
20** 年3月15 日
付款保证书6
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书7
1、 乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供 （货物/服务），该批货物（服务）总价为 元人民币（rmb元）。该合同甲方编号为 ，乙方编号为，该合同以下简称"合同"；
2、 乙方在合同项下的付款情况如下（单位：人民币元/万元）
应付金额
实付金额
未付金额
3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；
4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项（以下简称"未付款项"），甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
第一期 第二期 第三期
截止日期
还款金额
延期合计
1、 乙方将分 期，在本条约定的`截止日之前，按照下表（以下简称"还款时间表"）载明的金额偿还合同项下的款项：
2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项（以下简称"延期款项"），不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日（含）起，超过截止日的金额（以下简称"再次逾期款项"）每日应支付%的逾期付款违约金。
4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：**-x股份有限公司
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
付款保证书8
**-x公司，
今我司（公司名）有限公司销售贵司(产品名)，型号为**-**（备注信息），全部车款共计人民币（大写）**-**元整（￥**-**元整），我司承诺该车全部货款将于4月3日前按照约定打入贵司指定收款账户。
特此承诺！
此致
敬礼
保证人
20**年**月**日
付款保证书9
（公司名）**x公司，
今我司（公司名）有限公司销售贵司(产品名)，型号为XXXX（备注信息），全部车款共计人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元整），我司承诺该车全部货款将于4月3日前按照约定打入贵司指定收款账户。
特此承诺！
XXXX
付款保证书10
山东万吉塑胶有限公司：
依据双方于20**年12月29日签订的购销合同，我方尚欠你方**元(大写：伍佰叁拾贰万柒仟零柒拾贰元)。现关于货款的清偿问题，双方达成初步如下协议：
经双方协商一致同意，我方分期偿还欠费，具体还款时间及金额初步如下：
1、20**年4月30日前，支付人民币**万元;
2、20**年5月31日前，支付人民币**万元;
特此承诺!
承诺单位：乌海市公路工程有限公司
委托代理人：****x
日期：20**年月日
付款保证书10篇（扩展3）
——付款承诺保证书3篇
付款承诺保证书1
XXXX股份有限公司：
本公司向XXXX股份有限公司购买XXX注塑机X台，计价值210万元。经本公司要求，XXXX股份有限公司已于20**年X月X日将机器交付并经本公司验收。本公司已支付货款81万元，剩余货款129万。
本公司郑重承诺并保证：
1、严格按照合同规定，于本承诺之日起X日内支付全部剩余货款。
2、剩余货款支付完毕前，机器设备所有权属XXXX股份有限公司，本公司保证不以转让、抵押、赠与等方式进行转移。
3、如本公司违反上述承诺，按合同总额的XX%承担违约金，XXXX股份有限公司有权单方解除合同。
4、XXX、XXX对承诺人履行上述义务承担连带保证责任。
特此承诺
承诺人：XXX
20**年X月X日
保证人：XXX
20**年X月X日
付款承诺保证书2
（公司名）**-x公司：
今我司（公司名）有限公司销售贵司(产品名)，型号为**-**（备注信息），全部车款共计人民币（大写）**-**元整（￥**-**元整），我司承诺该车全部货款将于4月3日前按照约定打入贵司指定收款账户。
特此承诺！
**-**
日期：20**年3月28日
付款保证书10篇（扩展4）
——保证书10篇
保证书1
近段来我无故旷课，而且在没经允许的情况下，让老师时刻为我担心，对此我深表歉意和感激。后来在老师的深刻教育下，我切实认识到了自己的错误。为了表明心迹，我写下这份保证书，剖析自己思想中阴暗的一面，以求以后能追求上进，努力学习。
自从进了初中，小学到初中的巨大落差使得我迷失了方向，而我也并没有迅速调整好心态，以至于到了初二还是如此的彷徨徘徊，这是我的错！这虽是我写的第一份保证书没什么经验，但我一定会好好剖析自己，认识事情的严重性！
这两天，我好好反思了自己的行为，我还是充分认识到我的错误。
对于我旷课的事情，所造成的严重后果如下：
1、让老师担心我的安全。本应按时出现的我未能按时出现，试问怎么不会让*时十分关心爱护每一个学生的老师担心。而这样的担心很可能让老师整天工作分心，造成更为严重的后果。
2、在同学们中间造成了不良的影响。由于我一个人的旷课，有可能造成别的同学的效仿，影响班级纪律性，也是对别的同学的父母的不负责。
3、影响个人综合水*的提高，使自身在本能提高的条件下未能得到提高，违背父母的意愿，实乃不孝。如今，大错既成，我深深懊悔不已。深刻检讨，认为深藏在本人思想中的致命错误有以下几点：
1、思想觉悟不高，对重要事项重视严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。
2、思想觉悟不高的根本原因是因为本人对他人尊重不足。试想，如果我对老师有更深的尊重，我会提前给老师打个电话这样老师也不会因此而大发脾气。
3、*时生活作风懒散。如果不是因为懒散、粗心大意、记忆力水*低，我怎么会把院里的通知忘记.
4、*时和同学交流不足，未能做到真正意义上的团结同学，试想，若我和同学交流充足，他们怎会不知道我离开学校？若我和他们真正做到好好团结，他们又怎会不知道我回家找工作？
据上，我决定有如下个人整改措施：
1、按照老师要求缴纳保质保量的保证书一份！对自己思想上的错误根源进行深挖细找的整理，并认清其可能造成的严重后果。
2、制定学习计划，认真克服生活懒散、粗心大意的缺点，努力将答辩考好，以好成绩来弥补我的过错
3、和同学们加强沟通。保证不再出现上述错误本来生活在一个集体之中，应该完全抛弃自己的个性，以集体为中心。但是我却只想到自己的感受而忘记了那些关心我的人，我感到无地自容。将来是一个什么样子的，我看不到，这也是我的无能，并且把自己的感情带到学习中来，我感到惭愧。现实中的种种丑恶使我感到绝望，我不敢面对现实，我是一个逃避主义者，并且带有强烈的唯心倾向。对于这些，我表示深深的认错。我现在才了解到现实是现实，现实是不会因人的意志而改变的。还有一点的是我必须认识的是，在这15年来所受的教育中，老师说的和社会现实没有一点儿关系，学校教育是一回事，社会教育是另一回事，于是我们就不得不去学会撒谎学会欺骗，这是我以前没有想过的，即使我想过了，我还是不相信。而现在我相信了，彻底的相信了。
保证书2
尊敬的系领导、老师：
近段来我无故旷课达7日之多，对此我深表歉意。为了表明心迹，我写下这份保证书，剖析自己思想中阴暗的一面，以求以后能追求上进，努力学习。
对于我旷课的事情，所造成的严重后果如下：
1、让老师担心我的安全。本应按时出现的我未能按时出现，试问怎么不会让*时十分关心爱护每一个学生的老师担心。而这样的担心很可能让老师整天工作分心，造成更为严重的后果。
2、在同学们中间造成了不良的影响。由于我一个人的旷课，有可能造成别的同学的效仿，影响班级纪律性，也是对别的同学的"父母的不负责。
3、影响个人综合水*的提高，使自身在本能提高的条件下未能得到提高，违背父母的意愿，实乃不孝。如今，大错既成，我深深懊悔不已。深刻检讨，认为深藏在本人思想中的致命错误有以下几点：
1、思想觉悟不高，对重要事项重视严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。
2、思想觉悟不高的根本原因是因为本人对他人尊重不足。试想，如果我对老师有更深的尊重，我会提前给老师打个电话这样老师也不会因此而大发脾气。
3、*时生活作风懒散。如果不是因为懒散、粗心大意、记忆力水*低，我怎么会把院里的通知忘记.
4、*时和同学交流不足，未能做到真正意义上的团结同学，试想，若我和同学交流充足，他们怎会不知道我离开学校？若我和他们真正做到好好团结，他们又怎会不知道我回家找工作？据上，我决定有如下个人整改措施：
1、按照老师要求缴纳保质保量的保证书一份！对自己思想上的错误根源进行深挖细找的整理，并认清其可能造成的严重后果。
2、制定学习计划，认真克服生活懒散、粗心大意的缺点，努力将答辩考好，以好成绩来弥补我的过错
3、和同学们加强沟通。保证不再出现上述错误本来生活在一个集体之中，应该完全抛弃自己的个性，以集体为中心。
在这里，我以一个忏悔者的姿态面对着我所做的一切，并且相信自己能够通过这次检讨深刻认识到自己错误思想的根源，然后加以改正，努力使自己不辜负学校、系对我的期望。从现在以后，我一定改过自新，做一个适用社会的人。
保证书3
申请人：a，男，**岁，x族，**省**市人，**市**厂工人，住本市**路**号。系犯罪嫌疑*之父。
被申请保释犯罪嫌疑人：b，男，**岁，**市人，**市**厂工人。因涉嫌伤害罪，于**年**月**日被**市**区*局刑事拘留，现关押在**区看守所。
（应祥述事实经过，此略。）
申请人为保证被保释的犯罪嫌疑*遵守有关规定，提出由c担任保证人。保证人c系申请人a之妹，女，**岁，**市**区**局干部，为人正派，有固定收入和住处，有能力履行保证义务。
申请人和保证人保证监督被保证*严格遵守有关规定，做到：（1）保证不离开本市；（2）保证随传随到；（3）保证不干扰证人作证；（4）保证不毁灭、伪造证据或串供。并且保证随时向执行机关报告被保证人的情况。
此致
**市**区人民法院
申请人：a（签字）
保证人：c（签字）
**年**月**日
保证书4
甲方：中铁十四局三公司青临公路16标项目部（以下简称甲方）乙方：
安全生产事关经济发展、社会稳定和人民生命财产，为认真贯彻执行国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、和山东省交通厅公路局、上级的有关规定，努力实现省交通厅公路局下达的施工任务目标，坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保我项目二00九年安全目标的实现，特签订此岗位安全责任书。
一、安全管理目标：
1、杜绝因工致死亡事故；
2、杜绝重伤事故；
3、杜绝造成一次经济损失2万元及以上的事故；
4、控制和减少一般事故
二、甲方责任
1、负责将上级下发的有关安全的文件、办法和要求下发到乙方。
2、负责监督检查乙方执行有关安全规定和管理办法的落实情况。
三、乙方责任
1、必须经过岗位安全培训，经考核合格持证上岗。
2、自觉学习专业知识，熟练掌握操作技能。
3、所配备的铲车必须性能良好，各种安全装置齐全有效。
4、严禁将铲车交给本车以外的司机或人员操作。
5、严格按铲车安全操作规程进行作业，认真贯彻落实铲车安全技术交底。
6、铲车作业或行驶时，要注意观察周围情况，以避免挂碰人员、机械车辆、地上构筑物等。
7、杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象。
8、对违章指挥有权拒绝。
9、加强对铲车的维修保养，严禁带故障作业。
10、自觉接受安全管理人员的监督检查，对安全管理人员提出的问题及时纠正。
11、认真贯彻落实上级和本项目的有关安全的规章制度和管理办法。
12、一旦发生安全事故，要积极抢救伤员，保护好现场，向有关人员报告，积极配合有关部门做好调查处理工作。
四、违约处罚
因乙方责任没有认真履行或违犯国家法律、法规的有关条款，造成事故和经济损失时，由乙方负责处理并承担责任和全部费用。给甲方造成影响时，视情节轻重给与乙方20**-10000元的罚款。
五、本责任书一式两份，甲乙双方各一份，有关未尽事宜，按照国家有关规定办理。
六、本责任书自甲乙双方签字后生效，租赁合同解除后或铲车调离本项目工地之日起自行废止。
甲方负责人：
乙方（签字盖章）：
盖章
年月日
年月日
保证书5
员工姓名： 身份证号码：
单位名称：
双方签定劳动合同日期：______年 ______月______ 日至______ 年 ______月______ 日
员工申请不购买社保日期：______ 年 ______月______ 日至 ______年______ 月______ 日
本人 进入**x有限公司（以下简称"公司"）后，成为该公司正式员工，现就本人有关社保购买事宜做出如下承诺和要求（申请和承诺）：
一、本人作为公司正式员工，因 原因特申请不购买社保。
二、本人由于不愿意缴纳社保（养老保险）中员工个人缴纳部分的款项，接受公司保险补贴（ ）元/月，因此，自愿要求公司不要为本人在就职期间购买该社会保险中的养老保险。
三、本人承诺因公司按照本承诺书要求未为本人购买社会保险的，因此而导致本人未享受到社保待遇的后果和责任完全由本人承担，给自己和公司造成的所有损失和法律责任一律与公司无关，一切后果自负。
四、本人承诺在与公司劳动关系存续期间及解除以后，我均不会就社会保险问题以任何方式对公司提出任何要求，也不会通过*部门及司法机关实施对公司不利的行为。
五、本人签订本承诺书完全出于自身真实意愿，自签订之日起，即时生效。
注：本协议中"社保"为国家规定的"养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险"。
申请人（签字）： 公司审批人：
盖章： 公司盖章：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起，即时生效，具有同等法律效力）
保证书6
安全工作是一次作业乃至一个工程的重中之重，对安全的懈怠就等于对生命的轻视，安全工作要从我做起，从小事做起；要坚持"安全第一、预防为主"的方针。在以后的工作中，保证做到：
1、不违章作业；违章是事故的前奏，事故是违章的结果。嫌麻烦，图省心，省力气，抢速度，终将酿大祸。违章不除，事故难绝。
2、提高安全意识；安全意识的提高就是安全事故的降低，加强安全意识、明确不安全隐患、熟知并落实本工种的安全操作规程是消除安全事故发生的不二法门。
3、履行安全操作规程；坚决履行本工种的安全操作规程，绝不玩忽懈怠、绝不麻痹大意、坚决正确使用劳保用品与安全防护用品。
4、真正做到"三不伤害"；不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。这"三不伤害"始终是安全生产管理工作的基本内涵。
5、明确施工环境；明确施工环境，了解施工环境中的不安全因素，是降低、消除安全事故发生的最有效的办法。
保证书 高空作业
我保证在高空作业过程中按照有关规定做到：必须佩戴安全帽，安全帽使用前要检查帽壳、帽衬、帽带是否齐全有效，使用安全帽前先调整安全帽衬，使帽衬各部分与帽壳相距一定空间，帽箍应根据本人头型来调整箍紧，以防低头作业时帽子前滑挡住视线；高处作业必须系好安全带，要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上；禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上；安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部，当进行特别危险作业时，在移动过程中始终有安全保证；如遇强风异常天气不得再高空作业。
如违反上述规定，我愿接受本项目部罚款 _____ 元。如因此出现安全事故我愿承担由此带来的一切经济责任和法律责任。
项 目 名 称：
当事人签 字：
当事人身份证号：
当事人手 机 号：
不再违章作业保证书
车间主任：
1、在半年之内再发生1次违章作业，车间只发给我基本工资持续2个月。
2、在半年内再发生2次违章作业，请车间给末岗工资4个月，请车间主任及全体同事在今后的工作中给予监督!
班长意见：
班长签字：
保证人：**-x
**-**年**月**日
个人安全作业保证书范本
安全工作是施工现场的重中之重，对安全的懈怠就等于对生命的轻视，安全工作要从我做起，从小事做起，在以后的工作中，本人自愿接受公司管理并郑重承诺严格履行以下职责和义务：
一、严格遵守《施工现场管理规定》及公司各项安全规章制度，自愿接受公司、施工现场等各级安全教育和业务技能培训，努力提高自身安全意识及工作业务技术水*。
二、熟悉本岗位安全操作规程，掌握岗位安全技能，理解岗位存在的危险性并会采取预防措施和应急方法。工作中认真按照安全规范要求进行操作，做到不违章、不蛮干、不冒险作业。如有违反本人自愿承担100元/次的经济处罚。
三、进入施工现场自觉佩戴安全帽，高空作业紧系安全带，作业时规范佩戴防护用品，当现场无防护用品时，本人会立即向施工负责人反映并拒绝施工。如有违反本人自愿承担50-200元/次的经济处罚。
四、保证不在施工现场吸烟，吸烟时必须处在"固定吸烟区"。如有违反本人自愿第一次承担50元、第二次承担100元、第三次承担200元及以此类推的经济处罚。
五、保证不在施工现场焚烧垃圾或其它明火作业。如有违反本人自愿承担1000元/次的经济处罚。
六、保证班前、班中不参与饮酒，如有违反本人自愿承担100元/次的经济处罚。
七、坚守个人工作岗位，工作中不擅离职守、不玩忽懈怠、不麻痹大意、不消极怠工、不顶撞领导、不滋事闹-事。
八、当现场发现生产安全事故时应及时向施工负责人报告，并积极参与事故应急救援工作，在救援中服从现场管理人员的指挥。
九、积极服从公司的安排与调度，不得以任何理由推托或拒绝。如有违反本人自愿承担200元/次的经济处罚。
十、未经批准，不将公司或公司关联企业涉及安全、保密性的物品直接带进或带出施工现场。如有违反本人自愿承担500-20**元的经济处罚。
十一、未经批准，保证不私自以各种形式变卖、倒卖现场物资材料。如有违反本人自愿承担所涉金额10倍的经济处罚。
十二、对公司管理存有疑问或意见时通过正确渠道向上反映，不故意挑拨同事之间关系，不恶意散播或私下议论不利于公司管理的消极言论。如有违反本人自愿承担500-20**元的经济处罚。
十三、保证不将公司及公司关联企业提供的《*石化加油站形象设计标准〈光盘〉》、设计资料、加油站设计标准图集、设备要求、培训资料、加油站品牌设计、加油站项目具体情况及其他相关资料的文件和信息以各种形式(包括刻录、复制、复印等)泄漏、转让或提供给第三方，如有违反本人自愿承担1000-20**元的经济处罚。
保证书7
1、根据投标人须知第9条的规定，投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分。
2、投标保证金是为了保护买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，买方在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第7条的规定没收投标人的投标保证金。
3、投标保证金应用投标货币或另一种可能自由兑换的货币表示，并采用下列任何一种形式：
（a）由一家在买方本国的或国外的信誉好的银行用招标文件提供的格式或买方接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证，其有效期应超过投标有效期三十（30）天；
（b）银行本票、保付支票。
4、凡没有根据投标人须知第15、1和15、3条的规定，随附投标保证金的投标，应按投标人须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。
5、未中标人的投标保证金，将按照投标人须知第16条中买方规定的投标有效期满后三十（30）天内尽羽退还。
6、中标人的投标保证金，在中吉林省人按投标人须知第34条规定签订合同并按投标人须知第35条规定交纳了要求的履约保证金后予以退还。
7、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；
（2）中标人在规定期限内未能：
（a）根据投标人须知第34条规定签订合同；或根据第24、2条规定接受对错误的修正；
（b）根据投标须知第35条规定提交履约保证金。
保证书8
尊敬的教师：
您好！
我是XXX班的XXX，我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔写下这份检讨书，以向您表示我对打架这种恶劣行为的深痛恶绝及打死也不再违纪的决心。回想起昨日发生的打架事情，让我后悔不已。作为一名在校学生，打架斗殴实属不对。作为一名学生，就要有学生的样貌，团结，友爱，是我们的本分。冲动不能解决任何事情，相反会弄巧成拙，破坏同学关系，失去教师信任。我对我的做法感到愧疚。在此，写此书以示悔过。
事情经过是这样的，（说一大堆经过）虽然事情的起因并不在我，但我动手打人，就是我的错。不管发生什么事情，心*气和的讲明白，就能够大事化小，小事化了。多一事不如少一事。作为一个学生，学会学习，并要懂得怎样在生活中做一个强者。遇到事情，我应当冷静应对。打架能够解一时之气，但并不能解决事情。打架不仅仅给自我丢了颜面，也给学校，教师，班级及父母，脸上抹黑。学生要有学生的职责，在对方撞人后，我却与他发生了肢体冲撞，这种社会习气，没有素质的表现，实在是不应当在学校发生，我为我所的事情感到羞耻与抱歉。
在深刻的自我反思之后，我决定有如下个人整改措施：
1、按照要求上交资料深刻的检讨书一份，对自我思想上的错误根源进行深挖细找的整理，并认清其可能造成的.严重后果。
2、思想觉悟不高，对重要事项重视严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。
3、尊师重道，无论何时何地都不与教师顶嘴。
4、提高认识，狠抓落实，大力开展批评与自我批评。
5、知羞就改，亡羊补牢，狠抓落实。我要以这次打架事件作为一面镜子时时检讨自我，批评和教育自我，自觉理解监督。我要经过这次事件，提高我的思想认识，强化职责措施。我有决心、有信心使我学得更好！此刻我已经认识到了自我的错误，打算今后改正坏毛病调整好心态，天天向上！
我向学校做出保证，今后再也不这么莽撞，不再惹事。有什么事情第一时间报告学校教师，不会在私下处理。期望这次教师能够给我宽大处理！
保证人：XXX
保证书9
敬爱的教师：
期中考试结束，我们的卷子都还没发下来，我想：“这次考试，我肯定考得很差。
1、上课不认真听讲。
2、下课也不认真复习，上课还容易走神，也爱做小动作。
3、不听教师和家长的话。
4、考试前还经常迟到，并且，还不复习。等等等等……
以上几点，是我的致命缺点，我向教师和家长保证，以上几点在以后绝对不会再出现了，我今后，必须会好好学习，天天向上，做一名真正的好学生。
学生：**x
20**年x月x日
保证书10
尊敬的教师：
您好！
我是XXX班的XXX，我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔写下这份检讨书，以向您表示我对打架这种恶劣行为的深痛恶绝及打死也不再违纪的决心。回想起昨日发生的打架事情，让我后悔不已。作为一名在校学生，打架斗殴实属不对。作为一名学生，就要有学生的样貌，团结，友爱，是我们的本分。冲动不能解决任何事情，相反会弄巧成拙，破坏同学关系，失去教师信任。我对我的做法感到愧疚。在此，写此书以示悔过。
事情经过是这样的，（说一大堆经过）虽然事情的起因并不在我，但我动手打人，就是我的错。不管发生什么事情，心*气和的讲明白，就能够大事化小，小事化了。多一事不如少一事。作为一个学生，学会学习，并要懂得怎样在生活中做一个强者。遇到事情，我应当冷静应对。打架能够解一时之气，但并不能解决事情。打架不仅仅给自我丢了颜面，也给学校，教师，班级及父母，脸上抹黑。学生要有学生的职责，在对方撞人后，我却与他发生了肢体冲撞，这种社会习气，没有素质的表现，实在是不应当在学校发生，我为我所的事情感到羞耻与抱歉。
在深刻的自我反思之后，我决定有如下个人整改措施：
1、按照要求上交资料深刻的检讨书一份，对自我思想上的错误根源进行深挖细找的整理，并认清其可能造成的严重后果。
2、思想觉悟不高，对重要事项重视严重不足。就算是有认识，也没能在行动上真正实行起来。
3、尊师重道，无论何时何地都不与教师顶嘴。
4、提高认识，狠抓落实，大力开展批评与自我批评。
5、知羞就改，亡羊补牢，狠抓落实。我要以这次打架事件作为一面镜子时时检讨自我，批评和教育自我，自觉理解监督。我要经过这次事件，提高我的思想认识，强化职责措施。我有决心、有信心使我学得更好！此刻我已经认识到了自我的错误，打算今后改正坏毛病调整好心态，天天向上！
我向学校做出保证，今后再也不这么莽撞，不再惹事。有什么事情第一时间报告学校教师，不会在私下处理。期望这次教师能够给我宽大处理！
保证人：XXX
付款保证书10篇（扩展5）
——婚姻保证书10篇
婚姻保证书1
男女双方于**年**月**日经**市**区（县）人民*民政部门注册登记，结为合法夫妻。双方婚后感情尚好，并于**年**月**日生育一儿子/女儿，取名**。但因前段时间来，男方/女方有与第三者同居并发生不正当关系的过错行为。现男方/女方为表示悔改，另一方了为挽救和睦家庭不被破坏。经双方友好协商一致，达成如下协议：
一、双方应当互相忠实，互相尊重；互相帮助，维护*等、和睦、文明的婚姻家庭关系。
二、男女双方应当如实通报各自的收入情况，并定期将各自收入的**%集中存放于共同的帐户，用于共同生活开支。其余的各自收入视为个人财产，与对方无关。凡处置超过**万元价值以上的钱物时，必须经配偶另一方同意。房产、机动车、电器等视为贵重财产，一方处置时必须经过配偶另一方书面同意，否则视为一方未经共有人同意擅自处分夫妻共同财产，由此应向另一方承担相应的赔偿责任。
三、男女双方如有需要用共有资金出借数额达**万元的钱给予其他人的，应经双方协商一致并共同签名同意，属共同债权。男女双方如需要向他人借钱用于家庭共同生活的，应由双方一起签名方视为夫妻共同债务，双方共同偿还。男女双方未经对方签名而各自产生的债务，视为个人债务。而且对外借债时必须向债权人明示夫妻间的财产约定，该债务系一方个人债务，应由借债人自己偿还。
四、男方/女方承诺今后要用实际行动表示悔改，尽量争取更多的时间陪家人一起生活，不再做任何有伤害家人的"事情。
五、如果男方/女方今后再有过错（包括但不限于婚外情、与他人同居、重婚、家庭暴力、遗弃、虐待等行为），造成夫妻感情破裂而离婚的（包括协议离婚、男方或女方向法院提起离婚），夫妻财产分割及儿子/女儿的抚养等按以下约定处理：
1、婚生儿子/女儿**随女方/男方直接抚养生活，不直接抚养的一方每月给儿子/女儿抚养费**元，直到儿子/女儿年满十八岁止（如十八岁未毕业的顺延至毕业时止）。不直接抚养的一方每月有**天的探望权。定在每月的第**周周末。
2、男方/女方（注：过错方）只能享有并带走夫妻共有财产总价值**%的价值，其余夫妻共有财产的所有权（包括房产、债权及其他大件物品）归另一方所有。
3、男方/女方（注：过错方）在离婚生效之日起**月内，一次性赔偿另一方人民币**万元。
六、签订本协议的目的，是为了男女双方和睦相处，互敬互爱，衷心希望双方能白头偕老。所以双方必须遵守本协议约定的内容，如有违反则自愿按协议约定内容执行。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
男方**（签名**）**年**月**日
女方**（签名**）**年**月**日
婚姻保证书2
一、什么是婚姻保证书
结婚之前签订婚前财产协议或者婚姻保证书的情况在现代社会已不鲜见，当事人在什么情形下会签订婚姻保证书或者婚姻保证书一般会约定什么样的内容，从实际生活中发生的案例来看，婚姻保证书主要有以下几种：
（一）仅限于婚姻当事人双方知晓、无任何第三方介入情形下的婚姻保证书。在婚后的生活中，夫妻难免会产生矛盾，在出现危机时，当事人双方首选的解决途径当属私下协商，以达成婚姻保证书而重归于好的情况屡见不鲜。此时的婚姻保证书中会就夫妻相互之间的忠贞、家庭责任、孩子问题及惩罚措施进行约定，其中类似“净身出户”、“背叛婚姻方不得探望子女、不得做孩子的父母亲”等条款并不鲜见，可能其中还会夹杂着有关财产权属的内容。
（二）有第三方介入情形下的婚姻保证书。
一般夫妻矛盾都是双方私下协商未果的情况下才会有民间组织介入，一般一方会对另一方产生不信任，故多数情况下一方会主动要求对方写下婚姻保证书，主要内容可能会涉及到夫妻双方的家庭义务及一方对自身过错行为的改正决心等，其保证内容多是就事论事，但是，多是具有象征性意义。
二、婚姻保证书有效吗
夫妻之间订立婚姻保证书是家庭生活中一般的夫妻矛盾解决方式，如无必要，双方当事人当然不会将鸡毛蒜皮的小事起诉到法院，但是保证书中有时会涉及到一些财=产和子女抚养权的内容，此时婚姻保证书效力如何？下文为您作详细分析：
（一） 婚姻保证书中约定有财产权归属及子女探视权条款时，是否有效
1、“净身出户”条款是否有效
所谓“净身出户”是指婚姻的双方当事人在婚前或婚姻关系存续期间约定，在婚姻双方决定离婚时，婚姻的"一方要求另一方退出婚姻时不能得到任何共同财产。当事人一方在婚姻保证书中约定有“净身出户”的条款也并非全都为法律所禁止。若订立此类婚姻保证书时系其真实的意思表示，可以视为夫妻双方对其所属财产的约定，理应受到法律的保护。但是，若书写该条款的当事人有证据证实其在做出该意思表示时有被胁迫等情形，依据民法上的意思自治及公*原则，该条款亦属可撤销情形。
2、约定取消一方子女探视权的条款是否有效？针对“背叛婚姻方不得探望子女、不得做孩子的父母”的保证条款，法律的态度很明确，此类约定概属无效。因为涉及到子女的探望权及子女与离异父母的关系属身份关系，当事人不能约定予以排除相关当事人的权利。
（二）若一方当事人违反了婚姻保证书中约定的内容，另一方当事人向法院起诉离婚，该婚姻保证书可否作为双方感情破裂的依据，法院可否据此判决解除双方的婚姻关系实践中，除非当事人双方一致同意离婚，否则，法院判决当事人离婚必须以此为准据。婚姻当事人签署的婚姻保证书多是夫妻双方婚姻忠贞及夫妻义务与责任的书面宣誓，涉及道德或精神层面的居多，在当前婚姻案件的审理下，其充其量只能作为双方感情不合的一个参考。在具体审理中，法官应当结合当事人提供的证据综合予以认定夫妻感情是否破裂，对符合法定离婚条件的，应准予离婚。
婚姻保证书3
本人（新郎名字）保证在婚后生活中做到以下几点！
1、婚后由本人（新郎名字）主动承担一切光荣的家务劳动；
2、本人所有财政来源统统交给（新娘名字）老婆保管；
3、当老婆大人心情不好的时候，要主动站出来充当出气筒的角色；
4、和老婆大人逛街或出行期间，目光不得在其他异性身上停留超过3秒钟；
5、无论老婆大人说什么，对的就是对的，错的也是对的；
6、无论任何时刻，都要注意浪漫因素的存在，而且要有实际的.行动；
7、以后有了宝宝，绝对保证疼爱老婆笔疼爱宝宝多；
8、老婆大人发号的任何合法口令要积极响应、贯彻落实。
婚姻保证书4
保证人：**-x，男，1978年1月30日生，族，住云
南省临沧市双江自治县勐库镇村组号，农民，身份证号码：53352619**-**x-x联系电话：
被保证人：**-x，女，1979年9月16日生，汉族，住云
南省临沧市双江自治县勐库镇村组号，农民，身份证号码：53352619**-**x-x联系电话：
保证人**-x，与被保证人**-x，系合法夫妻，二人于20**年10月15日领取了结婚证，并于1998年11月5日生一子女**-x，。现在夫妻共同财产主要有：位于东海县房山镇上**-x号，系自建房屋;二手帕萨特轿车一辆，车号为**-x，经营两个店铺。
由于保证人性格暴躁，家庭生活专断霸道，常常因琐事而使用家庭暴力，特别是近段时间来，保证人使用家庭暴力的强度越来越大，频率越来越快，使被保证人越来越难以忍受，导致夫妻感情破裂。被保证人认识到，难以与保证人共同生活，故诉请离婚。现保证人认识到其本人的严重错误，请求被保证人给他一个改过自新的机会，经过慎重考虑，决定暂无离婚，现约定如下条款，保证人保证做到，否则就离婚，并按约定履行对财产的处置，具体内容如下：
1、家庭生活中坚持夫妻关系*等、民主，保证人不得
对保证人实施家庭暴力(包括殴打、辱骂、威胁等);不得对被保证人的父母实施家庭暴力。
2、在经营中双方的权利地位*等。保证人在经营活动中不得对被保证人隐瞒有关经营情况及有关债权、债务情况，对外借款须有被保证人签字才能生效，否则视为保证人单方债务，并不得在夫妻共同财产中扣除。
3、保证人在各级金融机构开设的帐户必须向被
光阴似箭，岁月如梭。马上要迎来新的一年，同时又是我矿“保稳定促发展”、“保安全稳产量”技改优化升级的关键时期，我们信心百倍，全矿干部职工万众一心、众志成城，时刻紧绷安全弦，坚决打好安全生产的持久攻坚战。
说起安全，永远是一个恒久而沉重的话题。说安全“恒久”，是因为安全和幸福永远相伴，惟有安全才能幸福。说安全“沉重”，是因为我们以前所听到和看到的真实案例，那一幕幕带血的悲剧，给伤亡职工及家属和国家财产造成了无法弥补的巨大创伤和重大损失。感悟安全，启迪人生，安全是我们最基本的生存保障，安全是构筑幸福大厦的坚固根基。没有安全我们将寸步难行，没有安全我们将会失去一切，安全就是生命!
作为一名普通的煤矿工人，我们都肩负着义不容辞的.安全责任和神圣光荣的安全使命，我们更应该牢记安全的重要性和必要性，把安全摆在一切工作的重要日程上。我们都知道人为因素是导致事故的“罪魁祸首”，因此，我们要积极参加矿开展的安全生产培训和学习活动，在循序渐进中不断提高自己的安全意识，真正达到“上标准岗，干标准活”的目的。逐步消除“三违”、重大机电、运输、“一通三防”等重大安全事故的发生，让自己每天都以“高高兴兴上班，**安安下班”。凡事都按《煤矿安全规程》、《安全生产法》等一系列安全规章制度操作，从“大处着眼，小处入手”，“防微杜渐”。在工作中严格要求自己，多留心、勤观察、善思考、严把关，摆正安全位置，认真履行安全责任，做到不安全不生产、不安全不施工的原则。在工作期间不私自脱岗、不做与工作无关的事情，时刻紧绷安全弦，防患与未然，逐步把各类安全隐患消灭在萌芽状态，筑牢安全防线，为了西马煤矿美好的明天，为了我们自己的生命安全和家庭的幸福，让我们携手共筑安全长城，牢固树立“安全生产、我的责任”的安全管理新理念。
以公司开展节约年活动为契机，把精细化管理工作做到细致入微，落到实处，节约利费，为我矿创造更大的经济效益和价值，我保证，为努力完成新目标产量，完善技改优化升级，贡献出自己一份力量，让我们携起手来，团结奋进，建功立业，为共同打造我矿本质安全性煤矿和实现矿区安全生产的长治久安而共同努力奋斗。
签名：
日期：年 月 日
婚姻保证书5
保证人：**-x，男，1978年1月30日生，族，住云
南省临沧市双江自治县勐库镇村组号，农民，身份证号码：53352619**-**x-x联系电话：
被保证人：**-x，女，1979年9月16日生，汉族，住云
南省临沧市双江自治县勐库镇村组号，农民，身份证号码：53352619**-**x-x联系电话：
保证人**-x，与被保证人**-x，系合法夫妻，二人于20**年10月15日领取了结婚证，并于1998年11月5日生一子女**-x，。现在夫妻共同财产主要有：位于东海县房山镇上**-x号，系自建房屋;二手帕萨特轿车一辆，车号为**-x，经营两个店铺。
由于保证人性格暴躁，家庭生活专断霸道，常常因琐事而使用家庭暴力，特别是近段时间来，保证人使用家庭暴力的强度越来越大，频率越来越快，使被保证人越来越难以忍受，导致夫妻感情破裂。被保证人认识到，难以与保证人共同生活，故诉请离婚。现保证人认识到其本人的严重错误，请求被保证人给他一个改过自新的机会，经过慎重考虑，决定暂无离婚，现约定如下条款，保证人保证做到，否则就离婚，并按约定履行对财产的处置，具体内容如下：
1、家庭生活中坚持夫妻关系*等、民主，保证人不得
对保证人实施家庭暴力(包括殴打、辱骂、威胁等);不得对被保证人的父母实施家庭暴力。
2、在经营中双方的权利地位*等。保证人在经营活动中不得对被保证人隐瞒有关经营情况及有关债权、债务情况，对外借款须有被保证人签字才能生效，否则视为保证人单方债务，并不得在夫妻共同财产中扣除。
3、保证人在各级金融机构开设的帐户必须向被
光阴似箭，岁月如梭。马上要迎来新的一年，同时又是我矿“保稳定促发展”、“保安全稳产量”技改优化升级的关键时期，我们信心百倍，全矿干部职工万众一心、众志成城，时刻紧绷安全弦，坚决打好安全生产的持久攻坚战。
说起安全，永远是一个恒久而沉重的话题。说安全“恒久”，是因为安全和幸福永远相伴，惟有安全才能幸福。说安全“沉重”，是因为我们以前所听到和看到的真实案例，那一幕幕带血的"悲剧，给伤亡职工及家属和国家财产造成了无法弥补的巨大创伤和重大损失。感悟安全，启迪人生，安全是我们最基本的生存保障，安全是构筑幸福大厦的坚固根基。没有安全我们将寸步难行，没有安全我们将会失去一切，安全就是生命!
作为一名普通的煤矿工人，我们都肩负着义不容辞的安全责任和神圣光荣的安全使命，我们更应该牢记安全的重要性和必要性，把安全摆在一切工作的重要日程上。我们都知道人为因素是导致事故的“罪魁祸首”，因此，我们要积极参加矿开展的安全生产培训和学习活动，在循序渐进中不断提高自己的安全意识，真正达到“上标准岗，干标准活”的目的。逐步消除“三违”、重大机电、运输、“一通三防”等重大安全事故的发生，让自己每天都以“高高兴兴上班，**安安下班”。凡事都按《煤矿安全规程》、《安全生产法》等一系列安全规章制度操作，从“大处着眼，小处入手”，“防微杜渐”。在工作中严格要求自己，多留心、勤观察、善思考、严把关，摆正安全位置，认真履行安全责任，做到不安全不生产、不安全不施工的原则。在工作期间不私自脱岗、不做与工作无关的事情，时刻紧绷安全弦，防患与未然，逐步把各类安全隐患消灭在萌芽状态，筑牢安全防线，为了西马煤矿美好的明天，为了我们自己的生命安全和家庭的幸福，让我们携手共筑安全长城，牢固树立“安全生产、我的责任”的安全管理新理念。
以公司开展节约年活动为契机，把精细化管理工作做到细致入微，落到实处，节约利费，为我矿创造更大的经济效益和价值，我保证，为努力完成新目标产量，完善技改优化升级，贡献出自己一份力量，让我们携起手来，团结奋进，建功立业，为共同打造我矿本质安全性煤矿和实现矿区安全生产的长治久安而共同努力奋斗。
签名：
日期：年 月 日
婚姻保证书6
保证人：**-x，男，1978年1月30日生，族，住云
南省临沧市双江自治县勐库镇村组号，农民，身份证号码：53352619**-**x-x联系电话：
被保证人：**-x，女，1979年9月16日生，汉族，住云
南省临沧市双江自治县勐库镇村组号，农民，身份证号码：53352619**-**x-x联系电话：
保证人**-x，与被保证人**-x，系合法夫妻，二人于20**年10月15日领取了结婚证，并于1998年11月5日生一子女**-x，。现在夫妻共同财产主要有：位于东海县房山镇上**-x号，系自建房屋;二手帕萨特轿车一辆，车号为**-x，经营两个店铺。
由于保证人性格暴躁，家庭生活专断霸道，常常因琐事而使用家庭暴力，特别是近段时间来，保证人使用家庭暴力的强度越来越大，频率越来越快，使被保证人越来越难以忍受，导致夫妻感情破裂。被保证人认识到，难以与保证人共同生活，故诉请离婚。现保证人认识到其本人的严重错误，请求被保证人给他一个改过自新的`机会，经过慎重考虑，决定暂无离婚，现约定如下条款，保证人保证做到，否则就离婚，并按约定履行对财产的处置，具体内容如下：
1、家庭生活中坚持夫妻关系*等、民主，保证人不得
对保证人实施家庭暴力(包括殴打、辱骂、威胁等);不得对被保证人的父母实施家庭暴力。
2、在经营中双方的权利地位*等。保证人在经营活动中不得对被保证人隐瞒有关经营情况及有关债权、债务情况，对外借款须有被保证人签字才能生效，否则视为保证人单方债务，并不得在夫妻共同财产中扣除。
3、保证人在各级金融机构开设的帐户必须向被
光阴似箭，岁月如梭。马上要迎来新的一年，同时又是我矿“保稳定促发展”、“保安全稳产量”技改优化升级的关键时期，我们信心百倍，全矿干部职工万众一心、众志成城，时刻紧绷安全弦，坚决打好安全生产的持久攻坚战。
说起安全，永远是一个恒久而沉重的话题。说安全“恒久”，是因为安全和幸福永远相伴，惟有安全才能幸福。说安全“沉重”，是因为我们以前所听到和看到的真实案例，那一幕幕带血的悲剧，给伤亡职工及家属和国家财产造成了无法弥补的巨大创伤和重大损失。感悟安全，启迪人生，安全是我们最基本的生存保障，安全是构筑幸福大厦的坚固根基。没有安全我们将寸步难行，没有安全我们将会失去一切，安全就是生命!
作为一名普通的煤矿工人，我们都肩负着义不容辞的安全责任和神圣光荣的安全使命，我们更应该牢记安全的重要性和必要性，把安全摆在一切工作的重要日程上。我们都知道人为因素是导致事故的“罪魁祸首”，因此，我们要积极参加矿开展的安全生产培训和学习活动，在循序渐进中不断提高自己的安全意识，真正达到“上标准岗，干标准活”的目的。逐步消除“三违”、重大机电、运输、“一通三防”等重大安全事故的发生，让自己每天都以“高高兴兴上班，**安安下班”。凡事都按《煤矿安全规程》、《安全生产法》等一系列安全规章制度操作，从“大处着眼，小处入手”，“防微杜渐”。在工作中严格要求自己，多留心、勤观察、善思考、严把关，摆正安全位置，认真履行安全责任，做到不安全不生产、不安全不施工的原则。在工作期间不私自脱岗、不做与工作无关的事情，时刻紧绷安全弦，防患与未然，逐步把各类安全隐患消灭在萌芽状态，筑牢安全防线，为了西马煤矿美好的明天，为了我们自己的生命安全和家庭的幸福，让我们携手共筑安全长城，牢固树立“安全生产、我的责任”的安全管理新理念。
以公司开展节约年活动为契机，把精细化管理工作做到细致入微，落到实处，节约利费，为我矿创造更大的经济效益和价值，我保证，为努力完成新目标产量，完善技改优化升级，贡献出自己一份力量，让我们携起手来，团结奋进，建功立业，为共同打造我矿本质安全性煤矿和实现矿区安全生产的长治久安而共同努力奋斗。
签名：
日期：年 月 日
婚姻保证书7
为避免我最心爱的`老婆大人对婚姻、爱情失去信心、也为了我们一生的幸福快乐、本人特在此郑重立下保证书，内容如下：
1，永远坚信：老婆说世上美丽第二：就无人会是第一-每天每时每刻每秒，都想着老婆，爱着老婆!
2，时刻谨记：老婆是拿来疼的-所有家中的活，无论轻重，不分内外，一切由我承包，老婆担任总指挥!
3，所有挣来的钱不分你我都全部归于老婆，老婆喜欢怎么花就怎么花，想用多少就用多少!
4，一切以老婆为主，老婆的话就是命令，要绝对服从，上刀山，下火海，勇往直前，无怨无悔!
5，从今日起，我眼里、心里都只会有老婆一个人、别的女人想进来，没门!
6，老婆发脾气，不管是对是错，坚决做到打不还手，骂不还口，任之发泄! 以上所述皆我自愿所写，无一丝一毫之勉强，必牢记在心，条条落实!
有效日期：一生一世!
**-**年**月**日
婚姻保证书8
一、什么是婚姻保证书
结婚之前签订婚前财产协议或者婚姻保证书的.情况在现代社会已不鲜见，当事人在什么情形下会签订婚姻保证书或者婚姻保证书一般会约定什么样的内容，从实际生活中发生的案例来看，婚姻保证书主要有以下几种：
（一）仅限于婚姻当事人双方知晓、无任何第三方介入情形下的婚姻保证书。在婚后的生活中，夫妻难免会产生矛盾，在出现危机时，当事人双方首选的解决途径当属私下协商，以达成婚姻保证书而重归于好的情况屡见不鲜。此时的婚姻保证书中会就夫妻相互之间的忠贞、家庭责任、孩子问题及惩罚措施进行约定，其中类似“净身出户”、“背叛婚姻方不得探望子女、不得做孩子的父母亲”等条款并不鲜见，可能其中还会夹杂着有关财产权属的内容。
（二）有第三方介入情形下的婚姻保证书。
一般夫妻矛盾都是双方私下协商未果的情况下才会有民间组织介入，一般一方会对另一方产生不信任，故多数情况下一方会主动要求对方写下婚姻保证书，主要内容可能会涉及到夫妻双方的家庭义务及一方对自身过错行为的改正决心等，其保证内容多是就事论事，但是，多是具有象征性意义。
二、婚姻保证书有效吗
夫妻之间订立婚姻保证书是家庭生活中一般的夫妻矛盾解决方式，如无必要，双方当事人当然不会将鸡毛蒜皮的小事起诉到法院，但是保证书中有时会涉及到一些财=产和子女抚养权的内容，此时婚姻保证书效力如何？下文为您作详细分析：
（一） 婚姻保证书中约定有财产权归属及子女探视权条款时，是否有效
1、“净身出户”条款是否有效
所谓“净身出户”是指婚姻的双方当事人在婚前或婚姻关系存续期间约定，在婚姻双方决定离婚时，婚姻的一方要求另一方退出婚姻时不能得到任何共同财产。当事人一方在婚姻保证书中约定有“净身出户”的条款也并非全都为法律所禁止。若订立此类婚姻保证书时系其真实的意思表示，可以视为夫妻双方对其所属财产的约定，理应受到法律的保护。但是，若书写该条款的当事人有证据证实其在做出该意思表示时有被胁迫等情形，依据民法上的意思自治及公*原则，该条款亦属可撤销情形。
2、约定取消一方子女探视权的条款是否有效？针对“背叛婚姻方不得探望子女、不得做孩子的父母”的保证条款，法律的态度很明确，此类约定概属无效。因为涉及到子女的探望权及子女与离异父母的关系属身份关系，当事人不能约定予以排除相关当事人的权利。
（二）若一方当事人违反了婚姻保证书中约定的内容，另一方当事人向法院起诉离婚，该婚姻保证书可否作为双方感情破裂的依据，法院可否据此判决解除双方的婚姻关系实践中，除非当事人双方一致同意离婚，否则，法院判决当事人离婚必须以此为准据。婚姻当事人签署的婚姻保证书多是夫妻双方婚姻忠贞及夫妻义务与责任的书面宣誓，涉及道德或精神层面的居多，在当前婚姻案件的审理下，其充其量只能作为双方感情不合的一个参考。在具体审理中，法官应当结合当事人提供的证据综合予以认定夫妻感情是否破裂，对符合法定离婚条件的，应准予离婚。
婚姻保证书9
为了做好一个称职的好老公，我**x向**郑重保证如下：
1、老婆永远是对的
2、如果不是，那肯定是我想错了
3、如果我没想错，肯定是我听错了
4、如果2、3都不符，那就按照第一条
我承诺家务活全包。
保证人：
**年**月**日
婚姻保证书10
一、什么是婚姻保证书
结婚之前签订婚前财产协议或者婚姻保证书的情况在现代社会已不鲜见，当事人在什么情形下会签订婚姻保证书或者婚姻保证书一般会约定什么样的内容，从实际生活中发生的案例来看，婚姻保证书主要有以下几种：
（一）仅限于婚姻当事人双方知晓、无任何第三方介入情形下的婚姻保证书。在婚后的生活中，夫妻难免会产生矛盾，在出现危机时，当事人双方首选的解决途径当属私下协商，以达成婚姻保证书而重归于好的情况屡见不鲜。此时的婚姻保证书中会就夫妻相互之间的忠贞、家庭责任、孩子问题及惩罚措施进行约定，其中类似“净身出户”、“背叛婚姻方不得探望子女、不得做孩子的父母亲”等条款并不鲜见，可能其中还会夹杂着有关财产权属的内容。
（二）有第三方介入情形下的婚姻保证书。
一般夫妻矛盾都是双方私下协商未果的情况下才会有民间组织介入，一般一方会对另一方产生不信任，故多数情况下一方会主动要求对方写下婚姻保证书，主要内容可能会涉及到夫妻双方的家庭义务及一方对自身过错行为的改正决心等，其保证内容多是就事论事，但是，多是具有象征性意义。
二、婚姻保证书有效吗
夫妻之间订立婚姻保证书是家庭生活中一般的夫妻矛盾解决方式，如无必要，双方当事人当然不会将鸡毛蒜皮的小事起诉到法院，但是保证书中有时会涉及到一些财=产和子女抚养权的内容，此时婚姻保证书效力如何？下文为您作详细分析：
（一） 婚姻保证书中约定有财产权归属及子女探视权条款时，是否有效
1、“净身出户”条款是否有效
所谓“净身出户”是指婚姻的双方当事人在婚前或婚姻关系存续期间约定，在婚姻双方决定离婚时，婚姻的一方要求另一方退出婚姻时不能得到任何共同财产。当事人一方在婚姻保证书中约定有“净身出户”的条款也并非全都为法律所禁止。若订立此类婚姻保证书时系其真实的意思表示，可以视为夫妻双方对其所属财产的约定，理应受到法律的保护。但是，若书写该条款的当事人有证据证实其在做出该意思表示时有被胁迫等情形，依据民法上的意思自治及公*原则，该条款亦属可撤销情形。
2、约定取消一方子女探视权的条款是否有效？针对“背叛婚姻方不得探望子女、不得做孩子的父母”的保证条款，法律的态度很明确，此类约定概属无效。因为涉及到子女的探望权及子女与离异父母的关系属身份关系，当事人不能约定予以排除相关当事人的权利。
（二）若一方当事人违反了婚姻保证书中约定的内容，另一方当事人向法院起诉离婚，该婚姻保证书可否作为双方感情破裂的依据，法院可否据此判决解除双方的婚姻关系实践中，除非当事人双方一致同意离婚，否则，法院判决当事人离婚必须以此为准据。婚姻当事人签署的婚姻保证书多是夫妻双方婚姻忠贞及夫妻义务与责任的书面宣誓，涉及道德或精神层面的居多，在当前婚姻案件的审理下，其充其量只能作为双方感情不合的一个参考。在具体审理中，法官应当结合当事人提供的证据综合予以认定夫妻感情是否破裂，对符合法定离婚条件的，应准予离婚。
付款保证书10篇（扩展6）
——学生保证书10篇
学生保证书1
在外实习期间，我清楚明白我既是实习单位的员工又是学校的学生，具有双重身份;我在外实习的目的是全面提高综合素质、努力练好各种技能。
在外实习期间，我保证做到：
一、摆正自我的"心态，以学技术和增强适应社会的潜力为目的，不盲目攀比待遇、报酬。
二、严格遵守厂规厂纪，虚心学习;
三、坚决做到吃苦耐劳，专心练好技术;
四、坚决维护学校的声誉，为学校增光添彩;
五、每月写一份实习心得(字数不少于300字)，毕业时写一份不少于600字的实习文章;
六、如有紧急事项及时向班主任或学生处反映，不私自离职;
七、同学之间，互相团结、相互关心，在遇到困难和挫折时，多相互鼓励，争取共同圆满完成实习任务。
八、经常与父母、班主任持续联系(至少每周一次)，不让父母和教师牵挂。若违反上述条款，后果自负，情节严重时，愿意理解学校处理直至不予毕业。
保证人：**x
20**年XX月XX日
学生保证书2
敬爱的老师：
我不对，我有错，我辜负了父母的期望，老师的教诲，学校的培养。
本来上课应该注意听讲记好笔记，下课钻研问题的勤奋精神。而我却谈恋爱真是让我感到惭愧！我对学习觉悟不深。在写检讨书的同时，我真正意识到了我的缺点，错误。再次，我这种行为还在学校同学间造成了及其坏的影响，破坏了学校的形象。同学之间本应该互相学习，互相促进，而我这种表现，给同学们带了一个坏头，不利于学校和院系的学风建设老师是非常的关心我们，爱护我们，所以我今后要听老师的话，充分领会理解老师对我们的要求，并保证不会在有类似的事情发生。望老师给我改过自新的机会。老师是希望我们成为社会的栋梁，通过这件事情我深刻的感受到老师对我们那种恨铁不成钢的心情，使我心理感到非常的愧疚，我太感谢老师对我的这次深刻的教育。
我真诚地接受批评，并愿意接受处理。对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，我保证以后认真学习，天天向上！恳请老师相信我能够记取教训、改正错误。
您的学生：XXX
XX年XX月XX日
学生保证书3
尊敬的老师：
犯这样的错误，对于家长对我的期望也是一种巨大的打击，家长辛辛苦苦挣钱，让我们可以生活的比别人优越一些，好一些，让我们可以全身心的投入到学习中去。但是，我犯的错误却违背了家长的心愿，我对此很惭愧。
这次犯错误，我想了很多东西，反省了很多的事情，自己也很懊悔，很气自己，去触犯学校的秩序，也深刻认识到自己所犯错误的严重性，对自己所犯的"错误感到羞愧。
我不该在晚自习里说话；不该在您已经给过警告后，不听您的，继续说自己的；我不该看着您不打骂学生们就在您的晚自习里说话、还发出一些怪声引逗同学们；我更不该在您教训我的时候大打出手，不听您的教训，与您作对。
老师，这一切的一切，我都向您说声对不起！
老师，我向您保证，从今以后，不管哪个老师的课，我都不会在课堂中捣乱、乱发出一些怪声、接老师的下句、老师在讲台上大声说，我在底下小声说以后我一定听老师们的话，按时完成每一门作业，在课堂上保证认真听课，不惹老师生气！
相信老师您看到我这个态度也可以知道我对这次事件很有深刻的悔过态度，相信我的悔过之心，我的行为不是向老师您的忍耐进行挑战，是自己的一时失足，希望老师您可以原谅我的错误，我也会向您保证此事不会再有第二次发生。
保证人：
20**年月日
学生保证书4
为度过一个安全、健康、愉快的寒假，特向学校和老师作如下保证：
1、寒假期间，遵守社会公德，爱护公共设施，讲文明、有礼貌，待人接物体现小学生的良好精神风貌。
2、生活有规律，按时作息，锻炼身体，提高身体素质。
3、注意交通安全，遵守交通法规，不在车站和路边场所追逐打闹。乘车时不将头、手伸出窗外。乘车注意文明礼貌，主动给老人和残疾人让座。
4、不燃放鞭炮，不玩火、不动燃气开关，远离易燃易爆危险品。
5、不乱动电源开关、插座及各种电器，不私自拆装或操作电器设备，不在危险的高压线和变压器周围玩。
6、养成良好的卫生习惯，饭前便后要洗手。注意饮食卫生，不挑食、不暴饮，不随便在路边小摊吃食物，不吃腐烂变质过期的食物。
7、不浏览不健康网站，不痴迷网络游戏，不长时期玩电脑和看电视。
8、加强自我保护意识，不与陌生人接触。注意防盗，外出时关好门窗，不让陌生人入室。
9、培养文明行为，抵制消极现象，不听、不信、不传、不参与封建迷信活动。
10、认真完成假期作业，多读书，读好书，为新学期的学习奠定良好的基础。
11、听从父母教导，主动承担力所能及的家务劳动，助人为乐，多做好事。
承诺人：
班主任签名 ：
家长签字：
学生保证书5
敬爱的老师:
您好，我是你的学生：**。今天我怀着愧疚和懊悔给您写下这份保证书,以向您表示我对旷课这种不良行为的深刻认识以及再也不旷课的决心。
早在我踏进校门,老师就已三申五令,一再强调,作为学生坚决不能有旷课的行为，但是我还是无故旷课。关于我旷课的这种不良行为，事情的经过是这样的：那天晚上过来由于一起的一个生病了，我就陪她去看病，买药，完了又陪她到宿舍，直到帮她都弄好我才走的，那会已经九点多了，本来想着给老师请假，可是宿舍附近没有电话亭，所以造成了这次的旷课行为。虽然我知道这种行为也是不对的，但是我还是做了，所以，我觉得很应该向老师做出这份书面检讨及保证，让我自己深深的反省一下自己的错误。
对不起,老师!我犯的是一个严重的原则性的问题。我知道，老师对于我的无故旷课也非常的生气。我也知道，对于学生，保证每堂课按时上课，不早退，不旷课是一项最基本的责任，也是最基本的义务。但是我却连最基本的都没有做到。事后，我冷静的想了很久，我渐渐的认识到自己将要为自己的冲动付出代价了。老师反复教导言犹在耳,严肃认真的表情犹在眼前,我深为震撼,也已经深刻的认识到事已至此的重要性。如今,大错造成错误,虽然不是很严重，但老师教导我们，不以恶小而为之，不以善小而不为。我深深懊悔不已。深刻检讨,认为在我的思想中已经深藏了致命的错误:思想觉悟不高,对于老师的尊重不够,对重要事项重视严重不足。*时生活作风懒散,如果不是因为不过于轻视也不至于酿成如此之错。为了更好的认识错误，也是为了让老师你能够相信学生我能够真正的改正自己的错误，保证不再重犯，我将自己所犯的错误归结如下：
思想上的错误：对于课程的重视程度不够。对于这一点，我开始反省的.时候并没有太在意，但是，经过深刻的反省，我终于认识到了，这个错误才是导致我旷课的重要原因。假如我对于一节课多么重要认识很深的话无论如何也不会旷课的。这种行为虽然没有扰乱同学和老师的教与学，但是这对于自己来说，却是一个严重的错误。学习是为自己而学，而不是给老师学的，那样只是自欺欺人。我们作为学生的本职工作就是好好地去学习。
我向老师保证，我现在已经深刻认识到自己的错误了，我决心以后再不无故旷课，哪怕有事，有病，只要能坚持我就一定要上课，在以后的求学路上，我一定会努力学习，争取考个好成绩，我想这样才是给老师最好的回报，恳请老师能够原谅我这次旷课的不良行为。
保证人：****
****年**月**日
学生保证书6
尊敬的胡老师：
这是我第一次写保证书，我保证，这也必须是我最后一次写保证书!这是一份十分深刻的检查，我对于我这次犯的错误感到惭愧。我不就应上课不认真听讲，我感到很抱歉，我期望老师能原谅我，我保证再也不会犯类似的错误了。
其实，我上课的时候也忍不住其他同学的诱惑，也说了几句，但是，老师没有批评我。我想：您就应早就明白我说话了，但是您是已经明白了我明白了自己的错误才不批评我的，那是因为您相信我!在此，我不想掩饰自己的错误，我必须会努力改正自己的错误的，请您相信我!
但是，人总是会犯错误的，当然我也明白不能以此作为借口，我们还是要尽量的避免这样的错误发生，期望老师能够相信我的悔过之心。“人有失手，马有失蹄”，我的不良行为不是向老师的纪律进行挑战。绝对是失误，您的话十分正确，学生就是就应做好学生的本职工作，我感到真的是很惭愧，作为您十分重视的学生，怎样能够这样。
本来，我就应上课注意听讲，下课钻研问题，而我却荒废了上课的宝贵时间!我对学习觉悟不深，再写保证书的同时，我真正意识到了我的错误。所以，我今后要听老师的话，充分理解老师对我们的要求，并保证不会再有类似的事情发生，望老师给我改过自新的机会。老师是期望我们成为社会的`栋梁，透过这件事，我深刻的感受到老师对我们那种恨铁不成钢的情绪，使我的心里感到十分愧疚，我感谢老师对我的教育。
我真诚的理解批评，并愿意理解处理。对于这一切，我还将进一步深入总结，深刻反省，我保证以后认真学习，天天向上!恳请老师相信我能够记取教训、改正错误。
学生：梁雨欣
20**年4月11日
学生保证书7
尊敬的学院领导、辅导员：
因就业需要，本人需离校参加就业见习（学习培训），时间自年 月 日至年 月 日，特申请离校，并作如下承诺：
一、我所提供的信息全部是真实有效的，可以接受法律考验。
二、我到就业见习（学习培训），家长是知道的同意的支持的。
三、辅导员对我进行了安全教育和相关提示，在见习期间，我一定注意自己的人身安全，并为自己安全负责，就业见习期间发生的安全事故，与学校、学院、老师无关，我依法依规进行处理。
四、就业见习期间，我一定遵守校纪校规，按时完成教学计划规定的各项学习任务，按时返校参加考试、论文答辩等教学环节，按时返校办理毕业离校和派遣等有关手续，如违背学校管理制度，自愿接受学校教育处理。
五、我一定严格遵守就业见习单位规章制度，安全生产，不做任何影响安全生产和生命安全的事情。
六、遵守国家法律法规，不做违法乱纪的事，不做影响学校和就业见习单位声誉的事，不做损害大学生形象的事。
七、主动与辅导员一周联系一次，汇报工作学习生活情况。如就业见习单位、联系通讯变化，我会第一时间告诉辅导员。
八、我就业见习单位（学习培训）地址是，我就业见习单位联系人是，联系方式是。我父亲联系方 式是 ，母亲联系方式是，我联系方式是 。
申请（保证）人（签名）：
学院 班学生
家长意见：
年 月 日
毕业论文（设计）指导老师审核意见：
（签名）：
年 月 日
辅导员审核意见：
学院审批意见：
注：安全责任保证书一式二份，学生、学院各执一份。（签名）：
年 月 学院领导（签名）： 学院签章：
年 月
学生保证书8
敬爱的老师：
今天，我怀着愧疚和懊悔给您写下这份保证书，以向您表示我对逃课这种不良行为，深刻认识以及再也不逃课的决心。
开学之初强调不要逃课到现在，而我对错误的认识不足，导致这样的事情发生。在写这份保证书的同时，我真正意识到了这件事情的严重性和我的错误，违犯了学校规定，再次，我这种行为还在学校同学之间造成了极其坏的影响，破坏了学校的形象。做为学生本应该听从老师教导，服从老师的安排，尊师重教。而我这种表现，给同学们带了一个坏头，不利于学校学风建设老师是多么关心我们。爱护我们!而我却给老师找烦恼，添麻烦，所以我今后要遵守学校规定，听老师的话，充分领会理解老师对我的要求，并保证不会(有类似)的事情发生.希望老师给我改过自新的机会.通过这件事情我深刻的感受到老师对我这种败坏学风的行为心情，使我心理感到非常的愧疚，我太感谢老师对我这次深刻的教育。
我保证以后不再无故旷课，不再有类似的情况发生，我真诚地接受批评，并愿意接受处理。恳请老师相信我能够记取教训、改正错误!
此致
敬礼
保证人：****
20**年**月**日
学生保证书9
尊敬的胡老师：
这是我第一次写保证书，我保证，这也必须是我最后一次写保证书!这是一份十分深刻的检查，我对于我这次犯的错误感到惭愧。我不就应上课不认真听讲，我感到很抱歉，我期望老师能原谅我，我保证再也不会犯类似的错误了。
其实，我上课的时候也忍不住其他同学的诱惑，也说了几句，但是，老师没有批评我。我想：您就应早就明白我说话了，但是您是已经明白了我明白了自己的错误才不批评我的，那是因为您相信我!在此，我不想掩饰自己的错误，我必须会努力改正自己的错误的，请您相信我!
但是，人总是会犯错误的，当然我也明白不能以此作为借口，我们还是要尽量的避免这样的错误发生，期望老师能够相信我的悔过之心。“人有失手，马有失蹄”，我的不良行为不是向老师的纪律进行挑战。绝对是失误，您的话十分正确，学生就是就应做好学生的本职工作，我感到真的是很惭愧，作为您十分重视的学生，怎样能够这样。
本来，我就应上课注意听讲，下课钻研问题，而我却荒废了上课的宝贵时间!我对学习觉悟不深，再写保证书的同时，我真正意识到了我的错误。所以，我今后要听老师的话，充分理解老师对我们的要求，并保证不会再有类似的事情发生，望老师给我改过自新的机会。老师是期望我们成为社会的栋梁，透过这件事，我深刻的感受到老师对我们那种恨铁不成钢的情绪，使我的心里感到十分愧疚，我感谢老师对我的教育。
我真诚的理解批评，并愿意理解处理。对于这一切，我还将进一步深入总结，深刻反省，我保证以后认真学习，天天向上!恳请老师相信我能够记取教训、改正错误。
学生：梁雨欣
20**年4月11日
学生保证书10
尊敬的老师：
您好！
很感谢您能给XX一个学习的机会！
以前您也教过XX一段时间，对他还是比较了解。他确实有很多作为老师和家长都不能容忍的坏习惯，而我们作为家长，是应该负主要责任的，就像专家说的一样：没有问题孩子，只有问题家长！对这点或许我醒悟地比较迟，相信现在醒悟也还不算晚。
正是因为您教过XX，他自己十分清楚您*时对他们怎么样，好不好，从我和他的交谈中能感受到他还是很喜欢您的，他总认为老师对他们好，他们就可以随便和老师开玩笑，不懂得去珍惜别人对他的好和包容，不懂得尊重老师的辛勤劳动，在这方面我们会加强对他的教育。
也正是因为您教过XX，您也应该相信他绝不是一个坏孩子，他心地善良，如果他知道同学有困难他都会回来央求我们给予帮助，看见别人的车上利民桥推不动他都知道主动去伸出援手，在街上看见一个老人的车倒了，尽管是一车湿的猪肠猪肚，他也会不怕把自己衣服弄脏主动去帮忙把车扶起来，他也很有热情，球场上他的技术我不敢恭维，但绝对是活力十足，不遗余力，全身心地投入……；他对朋友很讲义气，只是他不懂得真正的义气应该是帮助别人积极向上，而不是互相包庇，帮助同学撒谎骗老师、家长，朋友团结友爱不是乌合之众，拉帮结派，而是大家有困难时互相帮助、鼓励……。他的这些缺点，我们作家长的确实也难辞其咎，我们今后会加强他礼仪上的培养，会多和他沟通，帮助他正确认识自己的错误，让他能自觉自愿地改变。
他的行为习惯比较差，我们也在努力的纠正他。以您对他的了解，对他缺乏信心，我都能理解，毕竟有些习惯的养成是长期的，而要改变更不是一、两天的事。我们做家长的，能保证的就是我们会用的爱心去关心他，的耐心去给他讲道理；尽自己努力去管教他；责无旁贷地配合老师的一切工作，尽量为老师繁忙的工作减轻负担。
在此恳请老师您能给予他信心的同时，也能对他充满信心，也希望老师能够一如既往地严格要求他，关爱他。
衷心地谢谢您——老师！
此致
敬礼！
保证人：XXX
20XX年XX月XX日
付款保证书10篇（扩展7）
——还款保证书-保证书
还款保证书-保证书1
我叫**x，男(或女)，**年**月出生，是夏津县**镇**村人，今年考入**大学。但是由于，家庭经济非常困难，特向县资助中心申请生源地助学贷款。在此，我郑重承诺：我坚决严格履行与国家开发银行签订的贷款合同，保证做到：
1、诚实守信，遵规守约，积极履行还本付息义务;
2、保证于毕业后每年12月20日(最后一年为9月20日)前按时主动交纳贷款利息;
3、保证在还款规定期限**年内按时还清贷款本息;
4、保证每年至少两次登录国家开发银行生源地助学贷款学生在线服务系统。如本人住所、联系电话、通信地址、工作单位发生变动时，保证及时在学生在线服务系统中进行更新。
5、如违背以上承诺，本人愿承担一切法律责任及追讨贷款所发生的费用。
特此承诺!
**x
20**年**月**日
推荐访问:保证书 付款 付款保证书【10篇】 付款保证书1 付款保证书模板